Arial
9
9
2025-09
2025-09
1.20 21/08/2025
Basisbestek
@
2023-10-24
2026-07-14
0123
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Vrij gedeelte voor bestek
01
BESTEK EN VOORWAARDEN
Voor het @ STRAATNAAM EN OMSCHRIJVING PROJECT
met bijbehorende en bijkomende werken.
Projectnummer:@ Op te vragen bij de projectleider
Datum:@-@-2026
GEMEENTE TILBURG
RUIMTELIJKE UITVOERING
Voorbereidend Bureau
Opgesteld: @ NAAM EXTERN BUREAU
Gemeente Tilburg
Getoetst:@ DIRECTIE / PROJECTTEAM
Versie Basisbestek:2026-2
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
1. Algemeen
01
Opdrachtgever
@ Alle hulpteksten in het bestek voor een ontwikkelaar dient verwijdert of doorgevoerd te worden
Gemeente Tilburg
Namens het College van Burgemeester en Wethouders
het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering
Stadhuis
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
02
Directie
De directie zal worden gevoerd door het afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering, of de door haar gemachtigde(n)
Postbus 90155
5000 LH Tilburg
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.
Voorbeeld:
De directie zal worden gevoerd door ......................
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
03
Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de nabijheid van of binnen de gemeentegrenzen van Tilburg
@Nader te omschrijven / wijk te noemen
De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden.
04
Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
@ ONDERHANDS BESTEK
a)@Aan te vullen:Het uitvoeren van alle in deel 2.2 vermelde civiel technische werken;
b)@Aan te vullen:Het verrichten van bijbehorende en bijkomende werken;
c)@Aan te vullen: Het onderhouden van de gemaakte werken.
@ OPENBAAR BESTEK
a. Opruimingswerkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Rioleringswerkzaamheden;
d. Verhardingswerkzaamheden;
e. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden;
f. Het onderhouden van de gemaakte werken.
Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden.
Geen hoeveelheden opnemen.
Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
05
Tijdsbepaling
1.De uiterste opleverdatum @ is op @-@-2026. @ wordt vermeld in het
"verzoek tot prijsaanbieding" of zal worden aangegeven tijdens de inlichtingen.
2.De werkvolgorde is overeenkomstig de bij het bestek @@ gevoegde fasering van tijdelijke verkeersmaatregelen. De aannemer dient de werkzaamheden per fase af te ronden alvorens aan de volgende fase te beginnen. @@
3.Het bedrag van de korting als bedoeld in artikel 42 lid 2 van de UAV wordt gesteld op € @ bedrag @ /kalenderdag.
@ Dit bedrag moet een duidelijke relatie hebben met de gevolgschade van het later gereedkomen van het uit te voeren werk en dient minimaal € 500,-- euro te zijn i.v.m. aanleveren revisie.
Voor deze korting geldt ook het bepaalde over revisie in § 01.28 van de bepalingen in Deel 3.
Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.07 invulling te geven aan het bevorderen van de binnenjaarlijkse continuïteit.
Datum van oplevering vermelden.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende:
Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.
Datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de UAV 2012.
Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012, deze korting hier vermelden.
Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding.
06
Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV bedraagt 12 maanden.
Voor groenvoorzieningen geldt: Na aanleg wordt het groen direct overgedragen aan de GOC aannemer.
Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, bij deze paragraaf 06 'Onderhoudstermijn' opnemen: 'Geen'.
07
Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk, rekening houdend met coördinatie aangaande werkzaamheden van derden, verlangd.
Eén en ander zoals beschreven in de § 01.11, § 01.13 en § 01.20 van Deel 3 in dit bestek.
Deze paragraaf 07 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
Eventueel verlangd kwaliteitssysteem vermelden.
08
Bestek in RSX-Formaat
1.De tekst van dit RAW bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) te vinden op de website www.tenderned.nl inclusief alle bijlagen.
2.Met nadruk wordt erop gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s), niet in het RSX-bestand staan of worden verwerkt.
Deze paragraaf opnemen als de opdrachtgever de aannemer wil stimuleren de te onttrekken en te lozen hoeveelheden grondwater te beperken.
In dat geval de hoeveelheden grondwater en de bonusbedragen vermelden.
09
Gedragscode in het kader van de Omgevingswet
Van de aannemer wordt voor de uitvoeringsfase een ecologisch werkprotocol gevraagd in het kader van de van toepassing verklaarde integrale leidraad gedragscode verlangd uitvoeringsfase. Zie artikel 01.22.03.
10
Stikstofuitstoot
1.De aannemer is verplicht de stikstofuitstoot van al het in te zetten materieel tot een minimum te beperken, naar de laatste stand der techniek.
2.De aannemer is verplicht om zich te conformeren aan de uitgangspunten en de materiaalinzet zoals gesteld in de Aerius berekening conform bijlage @ bij dit bestek.
3.Bij wijzigingen op het bestek, de uitvoering of de inzet van materieel dient de aannemer zich ervan te vergewissen dat dit niet leid tot een overschrijding van de berekenden stikstofdepositie.
4.De aannemer is verplicht administratie bij te houden, op basis waarvan inzichtelijk wordt gemaakt dat hij voldoet aan de kaders van de Aerius berekening, welke is opgenomen als bijlage @ van dit bestek.
5.Deze gegevens dienen op eerste aanvraag verstrekt te kunnen worden aan de directie en/of handhavende instanties.
11
@ Toestemmingsaanvraag TenneT
@ Alleen te gebruiken als TenneT in de buurt ligt @
Tenminste 8 weken voor aanvang van de werkzaamheden t.p.v. de @kruising- werkzaamheden@ nieuw en te verwijderen riool met de hoogspanningsverbinding van TenneT dient de aannemer VNB aan te vragen bij TenneT. De toestemmingsaanvraag kan worden ingediend via:Toestemming@tennet.eu
TenneT zal de hoogspanningsverbinding t.b.v. de werkzaamheden uit bedrijf moeten nemen (VNB).
Het is mogelijk dat er in het hoogspanningsnet situaties kunnen voordoen, waardoor de VNB op het
gewenste tijdstip geen doorgang kan vinden. De kosten als gevolg van mogelijke vertraging komen niet voor verrekening in aanmerking. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer een werkplan ter goedkeuring voor te leggen aan TenneT.
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zal er toezicht worden gehouden vanuit TenneT.
Afstemming en coördinatie berust bij de aannemer.
2. Beschrijving
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
2.1. Algemene gegevens
01
Tekeningen
Bij het bestek behoren de volgende tekeningen:
@ Lijst aan te passen op het project
@ Onderstaande codering aanhouden, dit zodat duidelijk is welke tekening het is:
@ A* = formaat tekening / **** = Straatnaam
1.Verharding:
A*- ****-VER-AAN.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
A*- ****-VER-OPB.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
A*- ****-DWP.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
2.Riolering:
A*- ****-RIO-AAN.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
A*- ****-RIO-OPB.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
3.Beplanting:
A*- ****-BPL.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
4.Tijdelijke verkeersmaatregelen:
A*- ****-TVM.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
5.Definitieve verkeersmaatregelen:
A*-*****-DVM.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
6.Verkeersregelinstallatie
A*-****-VRI-AAN.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
A*-****-VRI-OPB.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
7. Openbare Verlichting:
A*-****-OV-AAN.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
A*-****-OV-OPB.pdf(wijz. *, d.d. **-**-2026)
02
Peilen en hoofdafmetingen
De hoofdafmetingen van het te maken werk worden niet door de directie aangegeven.
03
Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde "Bijwoonpunten", deze zijn:
@ PER PROJECT BEKIJKEN IN OVERLEG MET PL EN UM, lijst te bespreken in het overleg van de Checklist
Grondwerk
- Controle van de afwerkhoogte van de fundering;
- Controle verdichting van de sleuven;
- Controle verdichting van het zandbed;
- Controle verdichting van de fundering.
Water
- Controle van de afwerking van de regenpijpen op de uitstroom-/afkoppelsteen conform de norm;
- Controle ligging huisaansluitingen;
- Controle hoogteligging/ afschot riolering;
- Controle (berekening) hoogteligging/ afschot bovengrondse afwatering en waterberging;
@ Breedteverhang minimaal 2%, lengteverhang minimaal 1:300 en bodemhoogtes greppels/ wadi's conform NAP-hoogtes/ bodemdiepte tekening. (Vragen wij dit uit? Zo ja krijgt de opdrachtnemer geld voor de berekeningen?)
Groen
- Controle van de ontgravingsdiepte van de plant/boom/haag-vakken;
- Controle van de juist gemarkeerde te rooien bomen;
- Controle van het plantmateriaal op maat, soortechtheid en plantafstand;
- Controle van de plantkwaliteit;
- Controle van het correct uitvoeren van het groenonderhoud (@ in de fasering) op kwaliteitsniveau A;
Spelen
- Controle van valondergrond op de afwerkhoogte, (zowel zand als ook boomschors)
Verharding
- Controle van de lengte, hoogte en norm van de sinusdrempels;
- Controle van de uitvoering van de betonrug conform de norm;
- Controle vlakheid asfalt;
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient rekening gehouden te worden met deze vermelde "Stoppunten".
Stoppunten zijn:
@ PER PROJECT DE VOLGENS ITEMS BEKIJKEN IN OVERLEG MET PL EN UM
Grondwerk
- @.
Water
- 2 dagen voor aanleg gescheiden stelsel, PVC riolering, dient de aannemer aan te geven dat hij
volgens de kleurencodering de PVC gaat aanleggen;
- Het aanbrengen / aansluiten van het ondergronds irrigatiesysteem voor de nieuwe beplanting dient
onder begeleiding van @leverancier kratten@ te worden gerealiseerd;
- Inmeten van het hoofdriool.
- Inmeten kratten/ondergronds irrigatiesysteem, inmeten XYZ.
Deze inmeting(en) geschied door de afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team Techniek - Landmeten van de
gemeente Tilburg.
De aannemer zorgt dat Landmeten tijdig geïnformeerd wordt over de werkzaamheden, dit zodat deze inmeet werkzaamheden ingepland kunnen worden. Het inmeten gebeurt nadat het hoofdriool /kratten is aangelegd. De rioolputten en de binnen onderkant buis (BOB) moeten bereikbaar zijn, er mag geen afdekking op de put zitten. De aannemer dient contact op te nemen met:
dhr. Sander Bayens, tel. 06-53779569, e-mail landmeten@tilburg.nl
De aannemer neemt deze afstemming op in zijn planning, de directie moet van deze afspraken op de hoogte worden gebracht.
Groen
- Controle van het plantmateriaal op maat, soortechtheid en plantafstand;
- Controle van de plantkwaliteit;
- Kwaliteit groenvakken / boomgrondverbetering.
De aannemer regelt een afspraak op het werk met de project- en de gebieds Uitvoeringsmanager van de
gemeente. Voor het planten dient de aannemer toestemming te vragen aan de directie.
Er vindt een toets plaats op de kwaliteit, diepte, afmeting van de aangebrachte groenvakken /
boomgrondverbetering.
Pas na schriftelijke goedkeuring van de directie mag de aannemer de beplanting/bomen aanbrengen.
Spelen
- Openstellen/ toegang tot speeltoestel(en).
De aannemer dient een goedkeuringsrapportage aan de directie overleggen van het speeltoestel
voordat deze opengesteld/toegang wordt verleend aan derden.
Tot die goedkeuring dient het speeltoestel niet gebruikt kunnen worden (Bouwhekken).
Verharding
- Aannemer dient te verifiëren dat de menggranulaat fundering op de juiste hoogte is aangebracht;
- Bestratingsmateriaal volgens bestekpostnummer 83####
- Het aanbrengen van de stopstrepen.
In aanvulling op de bovengenoemde " Stop-" en/of "Bijwoonpunten" kan de directie bij de beoordeling van het kwaliteitsplan en deelkwaliteitsplannen aanvullende "Stop-" en/of "Bijwoonpunten" aangeven bij door haar risicovol geachte onderdelen van het werk.
Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat.
04
Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
@ Gehele lijst na te lopen / te bespreken
@ Bestandsnaam van het document te beschrijven incl. extensie
@ Bijlagen in aparte mappenstructuur / directory's aan te leveren
-Bijlage 01Inschrijvingsdocumenten (inschrijvingsbiljet en -staat)
-Bijlage 02Afwijkingsformulier:
- Afwijkingsformulier 2024.xlsx
-Bijlage 0#- Polis_Bouw-_en_Montage_verzekering_2026.pdf
- Schadeverzekering Zakelijk Algemeen- Voorwaarden.pdf
- Verzekeringsovereenkomst Overheid Meerkeuzepolis.pdf
- Bijlage 0#Normboek Gemeente Tilburg 2024-2.pdf
- Bijlage 0#Bouw & Reststoffen:
- B&R PIF Product.xlsx
- B&R Paspoort Vormgegeven Bouwstoffen V3.xlsx
@ Als er vormgegeven bouwstoffen vrijkomen die in aanmerking komen voor opslag in de stenenbank t.b.v. hergebruik binnen de gemeente, dient ook per product een paspoort te worden ingevuld
- B&R PvA Toepassen V3.xlsx
- B&R PvA Verwijderen V6.xlsx
- B&R Verificatie Formulier.xlsx
-Bijlage 0#Aerius berekening.
-Bijlage 0#Analysecertificaat milieukundig onderzoek asfalt:
@Naam rapportage
-Bijlage 0#Bodemonderzoek:
@Naam rapportage
-Bijlage 0#Bomen - groen eisen:
- NB_Poster_WerkenRondBomen_2022_def.pdf
- BEA @Naam rapportage
- Quickscan
-Bijlage 0#Gegevens proefsleuven:
@ aan te vullen
-Bijlage ##Relining:
- Relining afmeting Proefstuk
- BRL 5218 deel 1_01072013 NL-Blad B
- Relining BRL 5218 deel 3_01072013 NL Bijlage III.pdf
- Parameterblad voorbeeld ontwerpberekeningen.pdf
@Als berekening door derden is uitgevoerd deze toe te voegen@
- RABSmethode Januari 2009 (Riool Asbest Beschermings Systeem).pdf
-Bijlage ##Revisie eisen:
- @Revisie OV.zip OV zit bijna niet meer in het project: Is meestal een Raamovereenkomst
@ Dan ook 01.28.06 niet op te nemen en § 34
- Revisie Riolering en Water 2025.zip
- Revisie Spelen Tilburg V2.xlsx
- Bijlage ##Riolering:
- Aansluitschetsen bestaande riool en kolkaansluitingen
- @ Protocol-Werkinstructie Risicoklasse 1 Tilburg 25-10-2022.pdf
@ Alleen toevoegen wanneer er is aangegeven / kans is dat er gresbuizen liggen
- Bemalingsrapport @ naam rapport @
-Bijlage ##Verkeer:
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen V15.pdf
- Richtlijn toepassing en gebruik verkeerstekens.009.pdf
- Bijlage ##V&G-plan:
Veiligheids- en Gezondheidsplan incl. Kennisgevingsformulier I-SZW
-Bijlage ##VRI:
@ Check: VRI zit bijna niet meer in het project: Is meestal een Raamovereenkomst
@ Dan ook 01.28.07 niet op te nemen en § 35
- Bijlagen op te vragen
-Bijlage ##Grondbalans
-Bijlage ##Vergunningen:
- Aanlegvergunning / omgevingsvergunning
- Kapvergunning
- Verkeersbesluit;
- @
- Bijlage ##@Aan te vullen
De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
-Tekeningen van in elkander grijpende werkzaamheden;
@ Tekeningen vermelden van K&L bedrijven die benoemd worden in artikel 01.11.01 van Deel 3
-Klic-melding.
@
CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' en § 01.09 van de Standaard:
Tekeningen / gegevens ten aanzien van de ligging van K&L bij het bestek zijn gevoegd
Dus voortaan altijd bij grondwerkzaamheden altijd een Klic-tekening ter info op te nemen!
@
@ ALS DIT NIET VAN TOEPASSING IS BIJLAGEN VERWIJDEREN
Zie bijv. V+G-plan en/of -dossier (art. 01.19.01 van de Standaard) en gegevens t.b.v. bemaling (art. 21.03.02 van de Standaard).
Zie bijv. art. 17.04.01 van de Standaard.
Eventueel aanvullende paragrafen (05 en hoger) opnemen, betrekking hebbend op bijvoorbeeld:
-grondmechanische gegevens
-waterstanden
-schouwvoerend lichaam
-op de dag van inlichtingen ter inzage liggende documenten
-enzovoort
05
Grondwaterstanden
Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand is ca: *,** m + N.A.P.
Gemiddelde Grondwaterstand is ca: *,** m + N.A.P.
Gemiddelde Laagste Grondwaterstand is ca: *,** m + N.A.P.
Nadere informatie is te verkrijgen bij de directie of op te zoeken op de volgende website:
https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens
@ NAP HOOGTES OP TE VRAGEN BIJ DE ADVISEUR STEDELIJK WATER
En deze hierboven in te vullen!
@ ALS DIT NIET VAN TOEPASSING IS, PARAGRAAF VERWIJDEREN
Het bestek moet ten minste de bij sub a. tot en met sub d. vermelde gegevens bevatten. Zonder deze gegevens is de aannemer in veel gevallen niet in staat om de wijze van bemalen en de daarmee samenhangende kosten en risico's en de hoeveelheid te onttrekken en te lozen grondwater in te schatten. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Handleiding RAW Systematiek.
06
Bereikbaarheid terrein
Het werk is te bereiken via @ de wijk - straat
@ NADER IN TE VULLEN.
07
@Melding - Vergunning ontgronding / Vergunningen
@ Er dient een vergunningcheck uitgevoerd te worden door het ingenieursbureau, dit op website:
https://omgevingswet.overheid.nl/checken
@ Bovenstaand met de Projectleider te bepalen of dat dit noodzakelijk is, onderstaande lijst vast te stellen
@ Hieruit komen komen de eisen die hieronder vermeld moeten staan
@ Er moet afgewogen worden of dat wij of de aannemer de vergunning aanvraagt
@ Let ook op de meldingen die de aannemer moet doen bij de uitvoering
Voorafgaand aan werkzaamheden betreffende ontgraven / ontgronden dient de aannemer
(Onderstaande hyperlinks selecteren, kopiëren en plakken in de browser, anders krijg je een foutmelding)
@ een melding te doen aan de Omgevingsdienst ZuidOost Brabant (ODZOB).
- Website: https://odzob.nl/expertises/bodem-ontgrondingen/ontgrondingen
https://omgevingswet.overheid.nl/home
- E-mail: ontgrondingen@odzob.nl
@ Een vergunning aan te vragen bij de Provincie Noord Brabant
https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/bodem-ontgrondingen-stortplaatsen/ontgrondingen/
https://noord-brabant.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9930TAMOvrNBrabant-va01
-APV (Geluidsoverlast)APV (Afwijken van werktijden);
-Wijziging bestemmingsvergunning;
-Omgevingswet, houtopstanden;
-
-Tijdelijke afsluiting;
-Vergunning m.b.t. werkzaamheden nutsbedriijven.
08
Bodemverontreiniging
@
Als er bodemverontreiniging in het project voorkomt, dan moet de naamgeving van het bestek aangepast worden in: Graven in verontreinigde grond
- Deze paragraaf te verwijderen als er geen bodemverontreiniging zit
@
Alle werkzaamheden in de bodem dienen onder "Graven in verontreinigde grond" condities uitgevoerd te worden, dit volgens hoofdstuk 17 in Deel 2.2.
Op basis van van het bodemonderzoek dient de aannemer een werkplan te maken
@
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
2.2. Nadere beschrijving
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
2.2. Verklaring
01
Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02
Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.
03
Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04
Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
TRANSPORT SUBTOTAAL
9
Staartposten
91
Eenmalige kosten
910010
...................................
EUR
910020
...................................
EUR
919980
Overige eenmalige kosten
EUR
919990
Korting
EUR
92
Uitvoeringskosten
.....
929990
Uitvoeringskosten
EUR
93
Algemene kosten
.....
939990
Algemene kosten
EUR
94
Winst en risico
.....
949990
Winst en risico
EUR
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
3. Bepalingen
01
Algemeen en administratief
01
Algemene bepalingen
01
2020-05-31
verplicht
2020-05
2020-05-31
Van toepassing zijnde bepalingen
01
Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard (incl. Errata van 16 januari 2026) zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
02
De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
03
Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 versie 2025', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
Altijd een keuze maken tussen lid 03 en lid 04.
13
Overige algemene bepalingen
06
§ 6 Lid 2 van de UAV vervolgen met:
De goedkeuring van de directie van door de aannemer te verstrekken (werk) tekeningen en
berekeningen en de daarin onder goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen, ontheffen
de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten.
07
In afwijking van § 43 van de UAV geldt het volgende:
a.Het is de aannemer verboden de vorderingen welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
overeenkomsten, te cederen, te verpanden of op enigerlei wijze anders te vervreemden.
b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt worden door het enkele feit van
overtreding de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort, totdat de aannemer
heeft aangetoond niet meer in overtreding te zijn.
c. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod
ontheffing verlenen onder de door de opdrachtgever nader te bepalen voorwaarden.
Reden: De (hoofd)aannemer is financieel verantwoordelijk voor de aannemingsovereenkomst / opdracht.
08
In afwijking van het bepaalde in § 49 UAV is de gewone civiele rechter bevoegd kennis te nemen van geschillen en deze te beslechten, motivatie hierop:
De gemeente heeft voor de gewone civiele rechter gekozen om de volgende redenen:
- Een gewone civiele procedure is meestal (veel) goedkoper dan een arbitrage procedure;
- Een gewone civiele procedure kost niet meer en vaak zelfs minder tijd dan een arbitrage
procedure;
- Een gewone civiele rechter is bij het wijzen van een vonnis gebonden aan vaste beoordelings- en
motiveringsregels. Bij arbitrage daarentegen worden vrijwel geen eisen gesteld aan de
motivering van een vonnis. Als de gemeente in een arbitrage in het ongelijk wordt gesteld is er
daarom een grote kans dat het vonnis voor de gemeente te weinig aanknopingspunten biedt voor
het eventueel instellen van hoger beroep of voor het "leren" voor de toekomst.
09
Weekrapporten, in afwijking van het bepaalde in § 27 UAV, worden de weekrapporten door de aannemer verzorgt en dienen deze aangeleverd te worden, uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek. Weekrapport is pas geldig na ondertekening door de directie.
Reden: Gemeente Tilburg kiest ervoor de aannemer verantwoordelijk te maken voor het verzorgen en tijdig aanleveren van de weekrapporten, omdat gemeente Tilburg van mening is dat de aannemer tijdens de uitvoering van de aannemingsovereenkomst beschikt over de juiste kennis op het juiste moment om deze rapporten te vullen.
02
Betalingsregelingen: Aannemingssom
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-03-31
Betaling
05
De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:
- Herleidbaar d.m.v. inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar gemeten is.
Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een kopie van de kwaliteitsregistratie.
Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:
-Keuringsrapporten;
-Digitale begeleidingsbrieven (E-brieven);
-Goedgekeurde afwijkingen;
(voorzien van handtekening uitvoeringsmanager en projectleider)
-Logboeken;
-Kopie weegbonnen (zand / grond / puin / slib);
-Herleidbare inmetingen met locatie;
- @Bedrijfscontrole asfalt.
06
Wanneer aan lid 05 niet voldaan is, zal er geen betaling plaats vinden en dient de aannemer de termijn te corrigeren, zodat wel aan lid 05 wordt voldaan.
Pas dan zal de opdrachtgever overgaan tot de termijnbetaling.
LID 02 ALLEEN OPNEMEN VOOR DE BETALING VAN DEELOPDRACHTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN.
08
De termijnstaten dienen digitaal aangeleverd te worden.
Dit in een uniform uitwisselingsbestand RSX of in XML, dit zodat het ingelezen kan worden in de software Besteksadministratie van de gemeente.
03
RAW-bestek: Grootte van de betalingstermijn
03
b. In afwijking op het gestelde in artikel 01.02.03 lid 03 b. van de Standaard worden alle kosten naar verhouding betaald.
04
Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2014-10-17
Algemeen
02
In afwijking op het gestelde in artikel 01.04.01 lid 02 van de Standaard is de risicoregeling niet van toepassing.
Deze bepaling alleen opnemen als de te verwachten verrekening lager is dan het drempelbedrag van € 500,-.
06
Betalingsregelingen: Declaraties
01
Indienen declaraties
04
Bij het indienen van uw facturen dient een door de directievoerder en @Uitvoeringsmanager geaccordeerde termijnstaat of opdrachtbon te zijn bijgevoegd.
07
Zekerheidstelling
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-03-31
Waarde en vorm van de zekerheidstelling
05
De in te dienen bankgarantie dient fysiek bij de directie ingeleverd te worden.
Lid 01 alleen opnemen als geen zekerheidstelling van de aannemer wordt verlangd.
10
Publiekrechtelijke en privaat rechtelijke toestemmingen
02
Vergunningen e.d. te verzorgen door de aannemer
01
De aannemer dient zelf als bedoeld in § 6 lid 10 van de UAV te zorgen o.a. voor:
@ Lijst door te nemen wat de aannemer moet regelen, ook af te stemmen met bronneringsadvies @ Zie de vergunningencheck Deel 2.1 hoofdstuk 07
-Voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtlijke toestemmingen;
-Vergunningen/meldingen bedoeld gesteld in de Provinciale Omgevingsverordening;
- www.brabant.nl/onderwerpen/omgevingsbeleid/omgevingsverordening-noord-brabant/
- noord-brabant.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9930TAMOvrNBrabant-va0
-T.b.v. reinigingswerkzaamheden benodigd water;
- @ Vergunningen/meldingen bedoeld als gesteld in de aan te vragen omgevingsvergunning voor de activiteit (bronnering) zoals vermeld staat in Deel 2.2, dit inclusief buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering.
Besluit activiteiten Leefomgeving (BAL) zie Van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal (was-wordt-tabellen) | Informatiepunt Leefomgeving, zie iplo.nl
Specifieke website:
iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal
- De aannemer dient een omgevingsvergunning aan te vragen of melding te doen via website:
Zie website:omgevingswet.overheid.nl/home
Alle uit voortvloeiende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de aannemingssom.
- Zie hiervoor ook Deel 3 artikel 21.14.01 en bestekpostnummer @ 912050.
DE DESBETREFFENDE IN ELKANDER GRIJPENDE WERKEN VERMELDEN.
02
Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.
03
Tijdens de duur van de bemalingwerkzaamheden dient er te allen tijde op het werk aanwezig te zijn:
-Een kopie van de melding/toestemming/vergunning lozing onttrekking grondwater van het bevoegd gezag.
03
Coördineren van werkzaamheden t.b.v. omgevingswet.
01
De aannemer zal namens gemeente Tilburg worden gemachtigd om meldingen te verrichten in het kader van de omgevingswet, meld- en informatieplicht bodemactiviteiten.
De machtiging betreft enkel de volgende activiteiten:
- Graven in de bodem met een kwaliteit kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarden
bodemkwaliteit.
- Graven in de bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarden bodemkwaliteit.
- Graven in verontreinigde grond.
- Opslaan van grond of baggerspecie.
- Toepassen van bouwstoffen.
- Toepassen van grond of baggerspecie.
Machtigingsformulier zal in de 1e bouwvergadering overhandigd worden.
11
Verband met andere werken
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-04-01
Werken, die in elkander grijpen
01
Conform § 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Inmeten van:
- KRT (Kern Registratie Topografie);
- Inmeten van het hoofdriool;
- Bovengronds watersysteem;
- Inmeten kratten/ondergronds irrigatiesysteem, inmeten XYZ.
Bovenstaande inmetingen uit te voeren door afdeling Ruimtelijke Uitvoering, team Landmeten
van de gemeente Tilburg.
: Dhr. Sander Bayens, 06-53779569sander.bayens@tilburg.nl
Het inmeten van de bovengrondse afwateringsvoorzieningen behoort ook tot het inmeten, dit
volgens Revisie Riolering en Water 2025.zip
- Voor het plaatsen / op hoogte te brengen brandkranen - straatpot (Norm-833010) contact
opnemen met Brabant Water
@ BOVENSTAANDE ALTIJD OPNEMEN
@ Onderstaande lijst dient afgestemd te worden op de bedrijven die werkzaamheden in het project
@ hebben. De tekening van deze in elkander grijpende werkzaamheden moeten worden op
@ genomen in de bijlagen
- Uitvoeren "Graven in verontreinigde grond":
contactpersoon @;
Nutsbedrijven, (ver)leggen van kabels en leidingen:
- Brabant Water
Dominique de Winter06-15907102Dominique.de.winter@brabant-water.nl
- Breedband Tilburg, glasvezelkabels
Ruud van den Boer06-52016118ruud.vandenboer@vddonk.nl
- Enexis, kabels en leidingen
F. Leijtens06-11047299frank.leijtens@enexis.nl
- Enexis, kabels openbare verlichting
Jordy Vermeulen06-11624338jordy.vermeulen@enexis.nl
- Ennatuurlijk, Stadsverwarming
Toine Dame06-52581946toine.damen@ennatuurlijk.nl
- KPN030-2553444orderintakeplan@kpn.com
- Van Den Heuvel OV013-4552135tilburg@heuvelgroep.nl
- Ziggo
Berry Hamers 06-50630764berry.hamers@vodafoneziggo.nl
- Verkeers Regel Installaties
- Het aanbrengen en/of aanpassen hiervan;
- Het aanbrengen van detectielussen.
Dit door de afdeling Ruimtelijke Uitvoering
contactpersoon @
- Werkzaamheden bouwaannemers
Contactpersoon / aannemer.@
- Werkzaamheden laadpalen
Contactpersoon gemeente Tilburg Mark de Pooterr, te benaderen via de Uitvoeringsmanager
- Werkzaamheden afvalbakken
Contactpersoon gemeente Tilburg @@
@AFHANKELIJK VAN HET WERK BOVENSTAANDE COMPLETEREN
DE DESBETREFFENDE IN ELKANDER GRIJPENDE WERKEN VERMELDEN.
02
De technisch inhoudelijke en de V&G-coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer.
@ Onderstaande tekst:
@ Beoordelen of dat dit voor dit werkt akkoord is. Dit te overleggen met de PL
03
Aanmelding start werkzaamheden: minimaal 3 weken voorafgaande aan de werkzaamheden. Aanmelden werkzaamheden volgens bijlage: Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.
04
Inmeten aangelegde situatie / KRT:
- Het team Landmeten verzorgt het meten en verwerken van de KRT conform het objectenhandboek
KernRegistratie Topografie. Hiertoe heeft zij een raamcontract afgesloten met de partij Prisma
Groep. De aannemer dient het volgende te regelen:
1. De aannemer stemt het meten van de KRT rechtstreeks af met Prisma Groep. Deze afstemming
dient de aannemer in de 1e bouwvergadering te bespreken en vast te leggen met de directie en
maakt vervolgens hierover afspraken over de inmeting en de planning van het werk / inmeting
met Prisma Groep. (Indien gewenst kan een gefaseerde uitvoering afgesproken worden)
Contact gegevens: tilburg@prisma-groep.nl
033-2538400
2. De aannemer informeert Prisma Groep tenminste 10 werkdagen voor het 1e meet moment over
de haalbaarheid van de planning. Indien nodig spreken beide partijen een nieuw en geschikt
meet moment af. De aannemer zal vervolgens wijzigingen voortdurend communiceren en
afstemmen met Prisma Groep.
3. Meten geschiedt binnen de verkeersmaatregelen (indien van toepassing) welke door de
aannemer aangebracht zijn.
4. De aannemer verleent Prisma Groep toegang tot het werkterrein.
De betreffende ondergrond van het projectgebied kan men downloaden op:
https://data.overheid.nl/dataset/kernregistratie-topografie-tilburg
De actuele KRT dient als basis waarop de aannemer de revisie opstelt.
05
Keuren van speeltoestellen.
Repcon verzorgt het inspecteren en het verwerken van de speeltoestellen in de database Playmapping.
De aannemer dient het volgende te regelen:
1. De aannemer stemt het inspecteren van de speeltoestellen rechtstreeks af met de Repcon.
Deze afstemming dient de aannemer in de 1e bouwvergadering te bespreken en vast te leggen
met de directie en maakt vervolgens hierover afspraken over de keuring en de planning van het
werk met Repcon. (Indien gewenst kan een gefaseerde uitvoering afgesproken worden)
Contact gegevens: @ Te checken met adviseur Spelen
repcon@repcon.nl
mvanleeuwen@repcon.nl
088 678 01 00
2. De aannemer informeert Repcon tenminste 10 werkdagen voor de 1e keuring over de
haalbaarheid van de planning. Indien nodig spreken beide partijen een nieuw en geschikt meet
moment af. De aannemer zal vervolgens wijzigingen voortdurend communiceren en afstemmen
met Repcon.
3. De aannemer verleent Repcon toegang tot het werkterrein.
4. De toegang tot het speeltoestel wordt alleen verleend (weghalen van de bouwhekken) als door
Repcon het toestel(en) is goedgekeurd. Zolang het toestel niet is goedgekeurd door Repcon
blijft de aannemer verantwoordelijk voor schades en/of ongevallen.
12
Maatregelen in het belang van het verkeer
01
Algemeen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.01, Lid 01 van de Standaard moet er rekening gehouden worden met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, winkels en overige bedrijven moeten alle materialen na beëindiging van de werkdag worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin, etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het verkeer en omwonenden hiervan geen hinder ondervinden.
03
De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen voor rolstoelgangers, valide en invalide personen.
INDIEN EEN GEDETAILLEERD WERKPLAN WORDT VERLANGD LID 02 OF 03 OPNEMEN.
13
Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
02
Kwaliteitsplan
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard:
- De aannemer stelt een kwaliteitsplan als bedoeld in artikel 07 van deel 1 van het bestek op voor
het uit te voeren werk.
Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met de in deze Standaard en de
bepalingen van het bestek aangegeven controles en verificaties. Tevens rekening houdend met
de stop-, bijwoon- en registratiepunten, zoals gedefinieerd in Deel 2.1. Algemene gegevens, 03
Kwaliteitsborging.
- Als in het bestek het aanbrengen van verhardingslagen of in het werk gestort beton is
voorgeschreven, zijn de emulsieasfaltbeton, betonverhardingen, of een geleidebarrier van in
het werk gestort beton is voorgeschreven, zijn artikelen 81.24.01 lid 01, 81.54.02 lid, 01, 82.14.04
lid 01 en 33.24.02 lid 01 van toepassing.
INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK.
02
In afwijking op het bepaalde van artikel 01.13.02 lid 02 van de Standaard legt de aannemer door hem het gedateerde, ondertekende en volledig ingevuld kwaliteitsplan digitaal in PDF aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Als niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit lid, wordt er per kalenderdag een korting van € 500,00 (vijfhonderd euro) opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
03
Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 03 van de Standaard is niet van toepassing.
INDIEN EEN GEDETAILLEERD WERKPLAN WORDT VERLANGD LID 02 OF 03 OPNEMEN.
04
Het bepaalde in artikel 01.13.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.
03
Acceptatie kwaliteitsplan
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 01 van de Standaard beslist de directie zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.
INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK.
03
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.03 lid 03 van de Standaard, acceptatie wordt slechts aan het kwaliteitsplan onthouden, als uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het kwaliteitsplan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, een nieuw kwaliteitsplan, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het kwaliteitsplan. Zij deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de 3e werkdag na de dag waarop zij het ondertekende plan heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. Dit wordt gezien als (1e) acceptatie ronde.
INDIEN EEN GEDETAILLEERD WERKPLAN WORDT VERLANGD LID 02 OF 03 OPNEMEN.
04
Wanneer na het doorlopen van de 1e acceptatie ronde geen goed keuring heeft plaatsgevonden treed automatisch de 2e acceptatie ronde in werking. Dit herhaalt zich tot dat het kwaliteitsplan geaccepteerd wordt. Hierbij worden de acceptatie rondes cumulatief opgeteld. De doorlooptijden zijn identiek aan de 1e acceptatie ronde. (zoals beschreven onder lid 03).
Op het moment dat de maximale doorlooptijd, zoals omschreven in lid 03, worden overschreden wordt een korting opgelegd van € 750,00 (zevenhonderdvijftig euro)
per kalenderdag. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Telkens wanneer de acceptatie ronde zal verstrijken wordt de eerst volgende acceptatie ronde verhoogd met een korting van € 250,00 (tweehonderdvijftig euro) per kalenderdag.
05
De daadwerkelijke aanvang van de uit te voeren werkzaamheden kan pas plaats vinden nadat het kwaliteitsplan is geaccepteerd door de directie.
04
Verplichtingen aannemer bij acceptatie kwaliteitsplan
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.04 lid 01 van de Standaard, tot de verplichtingen van de aannemer behoort het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde kwaliteitsplan. Tot de verplichtingen behoort tevens het niet eerder dan 10 werkdagen na de acceptatie van het kwaliteitsplan in uitvoering nemen van de erop betrekking hebbende werkzaamheden. Deze 10 werkdagen zal de opdrachtgever benutten voor het versturen van een bewonersbrief. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK.
06
Algemeen tijdschema, werkplan
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 01.13.06, Lid 01 van de Standaard, de aannemer dient een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV opstellen, rekening houdend met werkzaamheden van derden. In afwijking van § 26 Lid 2 van de UAV legt de aannemer het algemeen tijdschema aan de directie ter acceptatie voor uiterlijk op de 10e werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het algemeen tijdschema en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de 5e werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.
INDIEN IN DEEL 0 VAN HET BESTEK, ONDER PARAGRAAF 04 SUB 4 WORDT VERLANGD DAT DE AANNEMER IN HET BEZIT IS VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT, IS HET OPNEMEN VAN BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ALGEMEEN TIJDSCHEMA OF GEDETAILLEERD WERKPLAN NIET NOODZAKELIJK.
02
In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
@ Tijdschema op te nemen met wanneer de plannen ingediend dienen te worden.
03
Naast een algemeen tijdschema wordt in elk geval van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 Lid 6 van de UAV. De inhoud van artikel 01.20.02 lid 02 van dit bestek is van toepassing.
04
In het kwaliteitsplan conform hoofdstuk 1.07 van Deel 1 van dit bestek dienen lid 01, 02 en 03 te worden opgenomen.
05
De werkzaamheden dienen plaats te vinden in een aaneengesloten werkvakken van maximaal @@ meter, waardoor de bereikbaarheid van de aanliggende percelen zoveel als mogelijk gewaarborgd blijft.
@ AFSTEMMEN OOK OP BEREIKBAARHEID HULPDIENSTEN FACTSHEET
@ DIT VOLGENS DOCUMENT Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.
14
Bouwstoffen
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-04-02
Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
01
@ artikel 01.14.01 te verwijderen als we niets ter beschikking stellen
@ Bij producent/leveranciers:
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
@@
@ Als er iets ter beschikking wordt gesteld: Coördinatie bestekpost op te nemen in Deel 2.2.
Dit lid, tezamen met de leden 02 en 03, opnemen indien de aannemer zorg moet dragen voor het afroepen (bij de producent/leverancier) van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen.
03
Bij de aflevering door de producent/leverancier/@stenenbank van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
-De datum van aflevering;
-Het besteknummer;
-Het nummer van de geleidebon;
-De soort bouwstof en het aantal;
-De plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
04
Bij de aflevering door de producent/leverancier, niet zijnde de gemeente Tilburg, van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
-Datum / plaats van aflevering;
-Besteknummer;
-Nummer geleidebon;
-Soort bouwstof en het aantal;
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
05
De door de gemeente Tilburg als leverancier zijnde, ter beschikking gestelde bouwstoffen kunnen door de aannemer, na overlegging van een door de directie verstrekte materiaalbon aan de desbetreffende beheerder, worden afgehaald.
06
Stenenbank
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen ophalen bij de Stenenbank, Albionstraat 43a te Tilburg.
BouwstofBestekspost Deel 2:
- Gebakken stenen@ 833140 - 833150
- Natuursteen@ 841340
- @@
07
Voor de Stenenbank, Albionstraat 43a te Tilburg geldt dat er 2 dagen van te voren bij de directie gemeld moet worden en af te roepen bij de beheerder van de stenenbank.
De contactgegevens van de beheerder dient opgevraagd te worden bij de directie.
08
De partij stenen moet door de aannemer worden opgehaald bij de stenenbank. Op de afgesproken dag en tijdstip worden de pellets met pelletvork door de beheerder van de Stenenbank op de vrachtwagen van de aannemer geplaatst.
03
Keuring van bouwstoffen voorzien van CE-markering
02
De aannemer dient eerst vooraf de goedkeuring te hebben ontvangen (Goedkeuringsformulier gemeente) van de directie om de bouwstof @ asfalt-kleeflaag-markering @ te verwerken.
Dit ook volgens artikel 01.14.04 van dit bestek.
DEZE BEPALING IS FACULTATIEF EN MOET GETOETST WORDEN AAN DE IN HET BESTEK VERMELDE, TE LEVEREN BOUWSTOFFEN.
04
2010-12-01
verplicht
2010-12
2010-12-01
Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.04 lid 01 van de Standaard zorgt de aannemer ervoor dat uiterlijk 10 werkdagen voor de start werk, van een bouwstof die wordt geproduceerd op basis van een geharmoniseerde Europese norm, deze bouwstof herleidbaar geverifieerd is middels de prestatieverklaring als bedoeld in de Europese Verordening bouwproducten (EU-verordening nummer 305/2011) of een verwijzing naar deze prestatieverklaring op een website.
Ten aanzien van asfalt wordt verwezen naar artikel 81.23.02.
05
De aannemer dient toe te passen bouwstoffen conform lid 01 te verifiëren en stelt hiervoor een verificatiedossier op. Per toe te passen bouwstof dient de verificatie vergezeld te worden van de volgende informatie, dit volgens bijlage Plan van aanpak toepassen bouwstoffen.
@ BIJ ASFALT OP TE NEMEN:
- Aanvullende eisen CE-markering, DoP, Verkort Verslag, referentiesamenstelling van asfalt.
Zie artikel 81.23.02.
@ BIJ NATUURSTEEN OP TE NEMEN:
- Aanvullende eisen CE-markering, DoP van natuursteen ect.
Zie artikel 83.26.04 lid 01.
06
Als blijkt dat het verificatiedossier van de hierboven genoemde bouwstoffen niet voldoen, zal de directie de aannemer een korting opleggen.
Onder "niet voldoen" wordt o.a. verstaan:
- Ongeldige verificatie (-methode);
- Ongeldige bewijsdocumenten.
De hoogte van de korting, bedraagt € 250,- per constatering.
Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV. Als de aannemer niet geverifieerde grond, bagger specie en bouwstoffen aanbrengt, wordt dit gezien als een overtreding van de wet, een economisch delict. De directie zal hierop als zodanig reageren.
07
Het verificatie dossier inclusief alle bijlagen, dient bij de oplevering overgedragen te worden aan de directie.
05
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen (Plan van aanpak)
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 01 van de Standaard is het bepaalde in de hierna volgende leden 02 t/m 06 van toepassing op dit bestek.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.14.05 lid 02 van de Standaard:
M.b.t. het toepassen van bouwstoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.
- N.B.: Het plan van aanpak bouwstoffen geldt als een acceptatie document. Zonder goedkeuring
van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet gestart worden met de
toepassing van de bouwstoffen.
In het plan van aanpak dient ten minste te zijn opgenomen:
- Informatie omtrent toe te passen bouwstoffen c.q. producten.
- Daartoe behoort informatie als: de omschrijving bouwstoffen, toe te passen hoeveelheden,
milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen producten met als bijlage de bijbehorende
bewijsmiddelen, civiel- /cultuurtechnische kwaliteit van de toe te passen producten met als
bijlage de bijbehorende bewijsmiddelen, gegevens van de leveranciers, etc.
- Aannemer neemt hierbij de geldende wetgeving in acht.
- Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient gebruik te worden gemaakt van
bijlage B&R PvA Toepassen.
- De aannemer keurt de grond, bagger specie en bouwstoffen, m.u.v. door de opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen, overeenkomstig het keuringsplan, rekening houdend met
verstrekte kwaliteitsverklaringen.
- De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer.
- De aannemer legt zijn conclusies m.b.t. het resultaat van de door hem goedgekeurde
bouwstoffen vast in het verificatie dossier conform artikel 01.14.05 lid 05.
03
De goedkeuring van de bouwstoffen overeenkomstig §18 van de UAV geschiedt door de directie, waarbij de gegevens worden betrokken die zijn verkregen bij de keuring van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02.
04
Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.
De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw- & reststoffen.
In dit kader dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten (incl. bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw- & reststoffen aan te leveren aan de directie.
De werkzaamheden invullen waarop het certificaat betrekking heeft.
05
Aangaande toe te passen bouwstoffen.
Voor het toepassen van producten dient ten minste de volgende informatie volledig te worden aangeleverd door de aannemer:
- Het verificatieformulier, dit volgens bijlage: B&R Verificatie formulier.
- De bewijsmiddelen, van zowel milieuhygiënische als de civiel-/cultuurtechnische
kwaliteit van de toe te passen producten.
- De meldingen aan het bevoegd gezag in het kader van van de Omgevingswet.
Van alle toe te passen bouwstoffen dienen de wettelijk en contractuele vereiste bewijsmiddelen uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan daadwerkelijke toepassing door de aannemer te worden voorgelegd aan de directie.
De benodigde meldingen voor toepassing van bouwstoffen in het kader van de Omgevingswet, dienen door de aannemer tijdig te worden uitgevaardigd onder vermelding van: "Toepasser Gemeente Tilburg".
06
Belangrijke websites:
- omgevingswet.overheid.nl- www.niwo.nl
- www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/bodeminformatie/
- www.bouwkwaliteit.nl- iplo.nl/thema/bodem/bodem-wegwijzer
06
Omgevingswet
04
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.14.06 lid 04 van de Standaard verwerkt de aannemer de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring in het verificatie dossier conform artikel 01.14.04 lid 05.
06
Conform artikelen 4.1265 t/m 4.1269 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving dient degene die voornemens is een bouwstof respectievelijk grond of bagger specie toe te passen die meldingsplichtig is, deze toepassing te melden via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De toepasser dient dit te melden conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving. De aannemer wordt in deze gezien conform het Besluit Activiteiten Leefomgeving als toepasser en neemt daarmee de meldingsplicht conform bovengenoemde artikelen voor zijn/haar rekening.
07
Van de melding conform artikel 01.14.06 lid 06 dient de aannemer binnen 1 werkdag een afschrift van de melding + bijlage(n) over te dragen aan de directie. Deze handeling staat los van de handelingen te verrichten conform artikel 1.20 kwaliteitsborging.
08
2010-12-01
verplicht
2010-12
2010-12-01
Gegevens bouwstoffen zonder CE-Markering
01
Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen geldige KOMO product-procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet-vormgegeven) bouwstoffen dienen de bovengenoemde
verklaringen 4 weken vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden / het aanbrengen in
het werk overhandigd te worden aan de directie, dit ter goedkeuring.
b. Alle eisen t.o.v. wet / regelgeving / Standaard / Omgevingswet / UAV etc. zijn van toepassing.
c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2 en Deel 3 van
dit bestek.
09
FSC / PECF gekeurd hout
01
Voor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende aanvullende voorwaarden:
- Hout of houtproducten toepassen met de volgende keurmerken:
- FSC(Forest Stewardship Council)
- PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification)
FSC:
De inschrijver of leverancier dient in het bezit te zijn van een geldig Chain of Custody certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie instelling, die daartoe is erkend door de Accreditation Services International GmbH. Als de inschrijver niet in het bezit is van een COC-certificaat, dient deze een verklaring af te geven het project te zullen laten certificeren volgens de standaard FSC-STD-40-006 V(2-0) projectcertificering.
De inschrijver zal aan de hand van hun facturen aan de directie aantonen dat FSC hout is toegepast. Op deze factuur moet staan:
- Naam en adres van de koper;
- Datum uitgifte;
- Productbeschrijving, waarbij aangegeven of product FSC Pure / FSC Mixed / FSC recycled is;
- Hoeveelheid product;
- Chain of Custody certificaat code;
- FSC-productgroep;
- Drempel percentage of statement: 'FSC krediet materiaal'.
PECF:
Het hout dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit duurzaam beheerd bos.
Van aantoonbaar duurzaam beheerd bos is in elk geval sprake indien:
- Het geleverde hout (c.q. houten product / papier / drukwerk) is gecertificeerd met een
handelsketencertificaat van PEFC of FSC;
- De uitvoerder van werken c.q. diensten beschikt over het bij behorende PEFC of FSC
handelsketencertificaat; (Of van beiden als producten van verschillende certificaten zullen
worden verwerkt)
- Andere passende bewijsmiddelen (waaronder deskundigenrapporten) worden overgelegd
waaruit genoegzaam blijkt dat wordt voldaan aan aantoonbareafkomst uit duurzaam beheerd bos
zoals in internationaal aanvaarde omschrijvingen is bedoeld.
PLAATS VAN TER BESCHIKKING STELLEN VERMELDEN, BIJV. DEPOT NABIJ .......BESTEMMING HULPMIDDELEN VERMELDEN, BIJV. VERVOEREN NAAR DEPOT .......
10
Gelijkwaardigheid
01
Als de aannemer een gelijkwaardig materiaal (of daarmee overeenstemmend), product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of daarmee daarmee overeenstemmend", dient de aannemer de gelijkwaardigheid aan te tonen. Dit d.m.v. een onderbouwde (vergelijkende) afwijking.
02
De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:
- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze;
- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze;
- Van zelf sprekende zaken zoals o.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling, afwerking,
toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte) klasse, etc. zijn ook van
toepassing.
16
Verzekeringen
02
Bouwverzekering
01
De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw, uitbreiding, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw die door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en "Graven in verontreinigde grond" zonder uitgebreide aansprakelijkheidsdekking. Onder deze polis zijn verzekerd de gemeente, opdrachtgever c.q. bouwdirectie, hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s) en constructeur(s).
DIT ARTIKEL UITSLUITEND OPNEMEN INDIEN HET UIT TE VOEREN WERK HET VERWERKEN VAN VERONTREINIGDE GROND OF VERONTREINIGD WATER OMVAT.
02
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de polisvoorwaarden van deze verzekering, waarvan de hoofdvoorwaarde als bijlage bij het bestek zijn gevoegd.
03
Ingeval ingediende schadeclaims op de doorlopende bouwverzekering er toe leiden dat de verzekering schades beneden het eigen risico en/of schaderegelingkosten (b.v. expertise kosten) bij de gemeente in rekening brengt, is de aannemer gehouden deze kosten aan de gemeente te vergoeden.
17
Vrijgekomen materialen
01
Vrijgekomen materialen
02
Alle betonmaterialen dienen gescheiden ingeleverd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, dit voor een hoogwaardig hergebruik van deze bouw- & reststoffen.
- Grijze beton bij elkaar aanleveren (banden - tegels - betonstraatstenen) / 100% recycling beton;
- Gekleurde beton (zwart - rood - groen - etc) bij elkaar aanleveren;
(Dit voor hergebruik in de keten)
- In alle gevallen vrij van gres, gebakken materiaal, kinderkoppen, silex, hout, pvc, bodemvreemde
materialen, etc.
De bovenstaande voorwaarden gelden vanaf een grotere oppervlakte van 10 m².
03
De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige beton materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunningen beschikt over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.
03
Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in de Omgevingswet
03
Vrijgekomen grond dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden.
04
Vrijgekomen bouwstoffen, niet zijnde asfalt, als bedoeld in de Omgevingswet
03
Vrijgekomen bouwstoffen beton- of metselwerkpuin, hoogovenslakken, silex, groenafval, riool- kolk- gemalen slib, bouw-, sloopafval en zwerfvuil, grof huishoudelijkafval, glas, belijnings- of bitumenafval, veegvuil, ferro en/of non-ferro metalen (o.a. verkeersbordpalen, verkeersborden en bijbehorende bevestigingsmiddelen (geen aluminium) etc. dienen naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden.
04
Vrijgekomen PVC (schoongemaakt) dient vervoerd te volgens:
https://bureauleiding.nl/bis-buizeninzamelsysteem/overzicht-bis-inzamelpunten/
05
Vrijgekomen aluminium verkeersbordpalen dienen naar de volgende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichtingen vervoerd te worden en te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Hydro Extruded Solutions Drunen
Alcoalaan 1
5151RW Drunen
@ Alleen toe te passen als er OV- VRI in het bestek moet komen
Vrijgekomen aluminium lichtmasten, VRI-masten dienen naar de volgende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichtingen vervoerd te worden en te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Alle oude aluminium masten worden ontdaan van het ondergrondsdeel, aansluitkast, kabel,
armatuur en aanverwante zaken.
2. Alle kabel, armaturen en overige restmaterialen dienen zoveel als mogelijk gesorteerd
aangeleverd te worden bij een afvalrecyclingsbedrijf.
3. De oude aluminium lichtmasten worden op lengtes van maximaal 6 m in door Hydro Extruded
Solutions ter beschikking gestelde rekken verzameld en middels een aluminiumband
gebundeld. Als de rekken vol zijn zal transport in onderling overleg geregeld worden.
- Hydro Extruded Solutions Drunen
Alcoalaan 1
5151RW Drunen
05
Vrijgekomen asfalt als bedoeld in de Omgevingswet
03
Vrijgekomen niet-teerhoudend asfalt (schollen en/of freesmateriaal) dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden:
@
Bij dit werk dient vrijgekomen niet-teerhoudend asfalt rechtstreeks naar de asfaltmolen vervoerd te worden voor direct hergebruik.
Acceptatiekosten zijn voor de aannemer, asfalt vervalt aan de acceptant / innamebedrijf / asfaltmolen.
@ Tevens dient dit altijd gefreesd te worden
@ Dan ook in de bestekpost de afvoerkosten te wijzigen
DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EEN PLAN WORDT VERLANGD.
04
Vrijgekomen teerhoudend asfalt (schollen en/of freesmateriaal) dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden.
Onderstaande inrichtingen zijn vergunt op voor inname en opbulken van TAG.
@ Per werk te bepalen met de Specialist Bouw en Reststoffen
@ Bij grote hoeveelheden lid 05 toepassen
- ATTERO- JvEsch Grondstoffenhub
Vloeiveldweg 8 Ledeboerstraat 40
5048 AD Tilburg
@ Dit per werk te bepalen met de Specialist Bouw en Reststoffen
05
Vrijgekomen teerhoudend asfalt (schollen en/of freesmateriaal) dient naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning vervoerd te worden. Dit betreft een vergunning voor thermische reiniging.
06
Vervoeren van vrijgekomen materiaal naar een inrichting
06
De vrijgekomen materialen, grond, baggerspecie, bouwstoffen, asfalt, zoals beschreven staat in Deel 2.2 dienen afgevoerd te worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Deze dienen vergezeld te worden van een digitale begeleidingsbrief. Acceptatiekosten t.g.v. het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning en de inname zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer bepaalt zelf naar welke op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting de vrijgekomen materialen.
07
Digitale begeleidingsbrieven (E-brieven).
Voor dit project wordt uitsluitend gebruik gemaakt van Ebrieven van het systeem "Formklub" van het bedrijf "Scoretrace". Formklub is een applicatie ten behoeve van rittenregistratie/administratie en het aanmaken van digitale begeleidingsbrieven. De app is een o.a. op de smartphone of tablet te gebruiken applicatie voor het zichtbaar maken en gebruiken van de digitale begeleidingsbrief voor het transport bouw & reststoffen. Voor meer informatie omtrent de te gebruiken applicaties wordt verwezen naar: https://scoretrace.com
08
De aannemer zorgt ervoor:
- Dat de chauffeurs van alle gebruikte transportmiddelen, van zowel de eigen onderneming als die
van een onderaannemer, op de hoogte zijn van de inhoud van de relevante regels en de werkwijze
ten aanzien van het gebruik van digitale begeleidingsbrieven.
- Dat de afstemming met de verwerker c.q. verwerkings locatie met betrekking tot het gebruik van
de digitale begeleidingsbrief geborgd is.
- Dat iedere chauffeur (ook die van eventuele charters) van elk in te zetten transportmiddel een
smartphone tot zijn beschikking heeft.
09
De opdrachtgever in samenwerking met bouwgrondstoffencoördinatie Tilburg (BGC) zorgt voor het aanmaken van het project, de afvalstroom en het sjabloon in Afvalmelding.
- Het verzoek tot aanmaken van e-brieven dient minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het
daadwerkelijke transport te worden ingediend via de directie op basis van de bijlage:
B&R PIF Product.
- De aannemer is verantwoordelijk voor het werkproces met de chauffeurs en de verwerker(s)
aangaande de inrichting en het gebruik van de e-brieven. Tevens is de aannemer verantwoordelijk
voor een geborgde rittenregistratie en voor de wijze van informatieoverdracht met de verwerker en
opdrachtgever.
Werken met e-brieven onmogelijk?
Als er, in hoogst uitzonderlijke gevallen niet kan worden gewerkt met e-brieven, dient de aangepaste werkwijze aan de directie ter accordering te worden voorgelegd. Na akkoord dienen de begeleidingsbrieven door de aannemer voorafgaand aan het transport ter - wettelijk verplichte – controle en ondertekening aangeboden te worden aan de directie. Tevens dient in dit geval de aannemer binnen 20 werkdagen na verwijdering van de bouw- & reststoffen de directie te voorzien van een overzicht met afgevoerde stromen, vergezeld van de voor de ontdoener bestemde kopieën van de gebruikte begeleidingsbrieven.
DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN VOOR BEPAALDE MATERIALEN EEN PLAN WORDT VERLANGD.
07
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-04-02
Werkplan Vrijgekomen materialen
02
Er wordt er een plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd voor al de vrijkomende materialen.
Dit artikel alleen opnemen indien voor bepaalde materialen een plan wordt verlangd.
03
M.b.t. het verwijderen van bouw- & reststoffen dient na gunning en uiterlijk 20 werkdagen voor aanvang werk door aannemer een plan van aanpak ingediend te worden bij de directie.
- Het plan van aanpak bouw- & reststoffen geldt als een acceptatie document.
Zonder goedkeuring van dit document door de directie, kan er derhalve door aannemer niet
gestart worden met de verwijdering van bouw- & reststoffen.
- Informatie omtrent te verwijderen bouw- & reststoffen, daartoe behoort informatie als de
omschrijving van de te verwijderen bouw- en/of reststoffen, te verwijderen hoeveelheden,
milieuhygiënische kwaliteit, civiel- / cultuurtechnische kwaliteit, gegevens van de relevante
erkende verwerkingslocaties (inrichtingen) met als bijlage de registratiegegevens van de
betreffende vergunningen, afvalstroomnummers, VIHB-nummers ketenpartijen, etc.
- De aannemer neemt hierbij de Wet Milieubeheer in acht, alsmede de rol in dit kader van
opdrachtgever als primair ontdoener. Voor de aanlevering van bovengenoemde informatie dient
gebruik te worden gemaakt van bijlage: B&R PvA Verwijderen.
04
Informatie aangaande het gebruik van e-brieven:
De aannemer dient in zijn plan van aanpak bouw- & reststoffen kort en bondig te verwoorden op
welke wijze het omgaan met en de procesgang rondom e-brieven wordt geborgd.
05
Informatievoorziening voorafgaand aan en registratie gedurende de uitvoering.
De gemeente Tilburg houdt een centrale registratie bij van alle bouw- & reststoffen. In dit kader dient de aannemer alle wettelijk en contractueel verplichte informatie en documenten (incl. bewijsmiddelen) aangaande de toepassing en verwijdering van bouw- & reststoffen aan te leveren aan de directie.
06
Aangaande te verwijderen bouw- & reststoffen.
Voor het verwijderen van reststoffen geldt dat alle vrijkomende materialen aantoonbaar moeten:
- Worden afgevoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning, of;
- Binnen wettelijke kaders duurzaam worden hergebruikt.
Een en ander zoals door de aannemer is verwoord in haar plan van aanpak bouw- & reststoffen.
11
Stenenbank
01
Uitkomende gebakken stenen, natuurstenen, @bijzondere verhardingen die nog van goede kwaliteit zijn dienen vervoerd te worden naar de Stenenbank. Dit dient geregeld te worden via de Uitvoeringsmanager van het werk en met BouwGrondstoffenCoördinatie.
Locatie Stenenbank:Albionstraat 43a te Tilburg
18
Bescherming te handhaven vegetatie
01
Uitvoering van werkzaamheden
06
Verdichting van grond binnen de kroonprojectie van te handhaven bomen is niet toegestaan.
07
Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.
02
Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie (bomen)
02
De poster Werken rond Bomen van www.norminstituutbomen.nl is van toepassing en is als bijlage bij het bestek gevoegd.
03
De weerbestendige bomenposter ‘Werken rond Bomen’ moet aan het bouwhek geplaatst worden. Dit om kwetsbare boomzone aan te geven.
19
Arbeidsomstandigheden
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2015-01
2020-04-28
Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
@@
Lid 01 en 02 opnemen als er sprake is van een dusdanige omvang dat een melding verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is.
@@
Artikel 01.19.02 opnemen indien sprake is van een werk met een omvang zoals die is aangegeven in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, en/of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens artikel 2.28 lid van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is.
03
De aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, voert ook de coördinatietaken uit voor de uitvoeringsfase van dit bestek.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van de eventueel in elkaar grijpende werken van nutsbedrijven.
04
Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Lid 04 altijd samen opnemen met de leden 03 en 05.
05
Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
De leden 03, 04 en 05 opnemen als sprake is van een werk met een dusdanige omvang dat een melding als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht is, of wanneer er sprake is van een werk met bijzondere gevaren op grond waarvan volgens de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit een V&G-plan nodig is, waarbij tevens sprake is van het in elkaar grijpen van werken, waarbij de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van dit bestek ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van een ander bestek of meerdere andere bestekken krijgt opgedragen.
05
Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.19.01 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.01 lid 01 van de Standaard, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.
BESTEKNUMMER(S) EN OMSCHRIJVING VAN HET WERK INVULLEN.
02
Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
03
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
ARTIKEL 01.19.03 OPNEMEN ALS SPRAKE IS VAN EEN WERK MET EEN OMVANG ZOALS DIE IS AANGEGEVEN IN ARTIKEL 2.27 LID 1 VAN HOOFDSTUK 2, AFDELING 5 VAN HET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT EN/OF WANNEER SPRAKE IS VAN EEN WERK MET BIJZONDERE GEVAREN OP GROND WAARVAN VOLGENS ARTIKEL 2.28 VAN HOOFDSTUK 2 AFDELING 5 VAN HET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT GEEN V en G-PLAN NODIG IS EN TEVENS SPRAKE IS VAN HET IN ELKAAR GRIJPEN VAN WERKEN, WAARBIJ DE AANGESTELDE COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE VAN DIT BESTEK TEVENS DE COÖRDINATIETAKEN VOOR DE UITVOERINGSFASE VAN EEN ANDER BESTEK OF MEERDERE ANDERE BESTEKKEN KRIJGT OPGEDRAGEN.
06
Meldingsplicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie
01
De aannemer moet uiterlijk twee weken voor de feitelijke aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats een digitale melding van het bouwwerk maken bij de Nederlandse Arbeidsinspectie, indien voldaan wordt aan de criteria voor meldingsplicht.
- De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat
en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten
Of
- Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen gemoeid zullen zijn.*
*) Van 500 mensdagen is sprake als 10 mensen 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen, of
andere combinaties waarbij de som van het aantal werknemers per dag van alle dagen
waarop gewerkt wordt boven de 500 uitkomt.
02
Als er een melding gemaakt is bij de Nederlandse Arbeidsinspectie dan:
- Moet er een afschrift van de melding schriftelijk aan de directie voorgelegd worden in de 1e
bouwvergadering.
- Moet een afdruk van het formulier zichtbaar ophangen worden op de bouwplaats.
- Als er in de vermelde gegevens veranderingen optreden, moet de aannemer de kennisgeving
aanpassen en doorgeven aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Tevens dit ook schriftelijk aan
de directie voorgeleggen.
www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/bijzondere-werkzaamheden-ontheffingen-en-certificering/bouwwerk-aanmelden
20
Kwaliteitsborging
02
Inhoud kwaliteitsplan
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 01 van de Standaard, dient aan de aannemer alle relevante documenten, waarnaar in het kwaliteitsplan wordt verwezen, op het werk ter inzage voor.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard, dient de aannemer als onderdeel van het kwaliteitsplan de volgende plannen / aan te leveren:
c.Keuringsplan:
In het keuringsplan moeten alle keuringen m.b.t. bouwstoffen, (tussen) producten en (tussen) resultaten opgenomen worden. In het bestek staan de normen en eisen. Aangeven hoe wordt vastgesteld dat aan de bestekseisen is voldaan. Tevens dient te zijn opgenomen hoe de vervaardigingprocessen met inbegrip van materieel, hulpconstructies en bekistingen worden bewaakt. Bij eventueel meerwerk kan de directie een aanvullend keuringsplan verlangen.
Per keuring of proef specificeren:
-Wat gekeurd moet worden en in welke volgorde;
-Op welke eigenschappen gekeurd moet worden;
-De geldende eisen inclusief toleranties / acceptatie criteria;
-Of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen;
-De datum van de keuring;
-Door wie de keuring wordt uitgevoerd;
-De wijze waarop het resultaat van de keuring en de keuringsstatus wordt geregistreerd;
-De goedkeuring door een bevoegde persoon van de aannemer.
De hiervoor te gebruiken formulieren dienen als bijlage van het keuringsplan te worden bijgevoegd. De aannemer dient keuringsplannen van onderaannemers of leveranciers eerst zelf aantoonbaar te beoordelen en goed te keuren, alvorens deze ter acceptatie in te dienen. De aannemer dient op de keuringsplannen en keuringsformulieren ruimte te reserveren voor stop- en bijwoonpunten, die door de directie worden aangegeven.
f.Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens artikel 01.17 van de Standaard.
g.Lijst met onderaannemers.
h.V&G-plan uitvoeringsfase.
i.CE-Plan, certificaten, DoP, CE markeringen.
j. Productcertificaten.
k.Boorplan. @ Alleen bij asfaltwerken
l.Straatwerkplan.
m.Communicatieplan.
n.Kabels en leidingenplan.
o.Plan Tijdelijke verkeersmaatregelen.
p.Planning.
q.Locatie depot.
r.Bemalingsplan volgens artikel 21.13.01 van de Standaard;
s.@.
03
Kwaliteitsregistratie
03
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.03 lid 03 van de Standaard dienen gegevens t.a.v. kwaliteitsregistraties digitaal aangeleverd te worden.
DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN HET WERK EN DE AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN DIT VERLANGD.
05
Beheersing van afwijkingen
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 01.20.05 van de Standaard en ook geldend voor onderstaande leden dient de aannemer voor de acceptatie van afwijkingen een afwijkingsrapportage in te dienen bij de directie middels een PDF-document in de volgende gevallen:
a.De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, omdat de genomen of te nemen maatregelen niet leiden tot een resultaat dat in overeenstemming is met de bestekseisen;
b.De aannemer constateert afwijkingen van de bestekseisen, die vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever;
c. De directie constateert afwijkingen van het kwaliteitsplan of het bestek.
d. Zodra de aannemer omstandigheden bekend worden, die naar zijn oordeel zullen leiden tot afwijking van het algemeen tijdschema of werkplan, de hieruit voortvloeiende consequenties en afspraken die op basis hiervan zijn gemaakt, dan brengt hij deze omstandigheden direct mondeling en uiterlijk 5 werkdagen na constatering schriftelijk ter kennis van de directie.
DIT ARTIKEL OPNEMEN ALS HET GEBRUIK VAN VISI-SYSTEMATIEK IS VOORGESCHREVEN EN VOOR HET DIGITALE FORMAAT VAN DE BASISDOCUMENTEN EEN ANDER FORMAAT DAN HET PDF-FORMAAT MOET WORDEN GEBRUIKT.HET TOE TE PASSEN FORMAAT OF FORMATEN VERMELDEN.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.05 lid 02 van de Standaard:
Als de directie een afwijking als bedoeld in lid 01 sub c constateert, stelt de directie de aannemer hiervan binnen 3 werkdagen middels een PDF-document in kennis, opdat deze een afwijkingsrapportage conform lid 03 kan indienen. De aannemer dient binnen 3 werkdagen nadat de door de directie geconstateerde afwijking aan hem kenbaar is gemaakt, een afwijkings- rapportage als bedoelt in lid 01 sub c, middels PDF-document in te dienen conform lid 03.
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.20.05 lid 03 van de Standaard:
De afwijkingsrapportage als bedoeld in lid 01 bevat, voor zover van toepassing, de volgende onderdelen:
-De geconstateerde afwijking onder verwijzing naar de bestekseisen of de bepalingen van het kwaliteitsplan waarop de afwijking betrekking heeft;
-De locatie op het werk waar de afwijking is opgetreden;
-Wie de afwijking heeft geconstateerd;
-De oorzaak van de afwijking;
-De voorgestelde corrigerende maatregelen om de afwijking op te heffen of de gevolgen van de afwijking te compenseren;
-De voorgestelde preventieve maatregelen om soortgelijke afwijkingen in de toekomst te voorkomen;
-De consequenties van deze preventieve maatregelen in relatie tot de bestekseisen.
22
Te beschermen plant- en diersoorten
03
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-04-02
Ecologisch werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.03 lid 03 van de Standaard wordt het ecologisch werkprotocol verlangd, dit op basis van de Gedragscode soortbescherming gemeenten voor Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting en Bestendig beheer of onderhoud. Te vinden op www.rvo.nl en www.stadswerk.nl
DIT ARTIKEL ALLEEN OPNEMEN INDIEN HET WERK EN DE AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN DIT VERLANGD.
02
Het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol betreft het wijzigen / aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en fauna als in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is. De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven de aannemer aanspraak op bijbetaling, als van hem meer wordt verlangt dan redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
23
Communicatie
02
Bouwvergaderingen
01
Tijdens de uitvoering worden bouwvergaderingen gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
DIT ARTIKEL OPNEMEN ALS HET GEBRUIK VAN VISI-SYSTEMATIEK IS VOORGESCHREVEN EN VOOR HET DIGITALE FORMAAT VAN DE BASISDOCUMENTEN EEN ANDER FORMAAT DAN HET PDF-FORMAAT MOET WORDEN GEBRUIKT.HET TOE TE PASSEN FORMAAT OF FORMATEN VERMELDEN.
02
De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van te voren zijn aangekondigd.
03
Van deze bouwvergaderingen zullen door de aannemer notulen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
04
Als de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.
03
CROW Better Performance
01
Op dit werk is de systematiek ‘CROW Better Performance’ van toepassing.
Zie www.crow.nl/better-performance
Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning
02
Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op
'present performance'
03
De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better Performance
04
Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt @@ maal / elke @@ weken plaats.
@
Toelichting bij lid 04 / @ Onderstaande tekst te verwijderen na verwerking
De scope en uitvoeringsduur is bij een RAW-bestek vooraf bekend, er moet vooraf bepaald worden hoeveel tussentijdse beoordelingen er uitgevoerd.
Bij @@ het aantal maal invullen dat een tussentijdse beoordeling wordt uitgevoerd.
Als de scope en uitvoeringsduur van een project nog onvoldoende bekend is (b.v. bij een Raamovereenkomst / onderhoudscontract, kan worden gekozen voor een tussentijdse beoordeling elke ‘x’ weken. Dit kan handiger zijn omdat de looptijd van het contract zich makkelijker laat delen in aantal weken en direct de tijdstippen van beoordelen (beoordeling 2 is ‘x’ weken na beoordeling 1) duidelijk zijn.
In de systematiek is afgesproken dat per project minimaal 1 tussentijdse beoordeling dient
te worden uitgevoerd. Hoeveel tussentijdse beoordelingen zinvol zijn is afhankelijk van het
project. Bij een werk met veel risico’s waarbij samenwerking een essentieel onderdeel is voor
het beheersen van die risico’s en het halen van de gewenste kwaliteit kan een beoordeling per
termijn (4 weken) doelmatig zijn. Bij een werk met minder risico’s kan wellicht worden volstaan met één beoordeling per 12 weken.
Door vooraf aan te geven hoe vaak een beoordeling plaatsvindt kan een aannemer zijn rechten, plichten en risico’s in de calculatiefase beter inschatten.
@
05
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven
de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de
procedure ‘vaststelling beoordeling’ conform de ‘Handreiking Better Performance’.
06
De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.
26
Inzet personen in het kader van social return
03
Invulling verplichting Social Return on Investment
01
@@
In te vullen/bepalen met projectleider, die zet de vraag van het % uit bij Meldpunt Aanbesteding.
Dit moet ingevuld zijn bij het Concept bestek.
@@
Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde: Social Return on Investment.
Conform het aanbestedingsbeleid van de gemeente Tilburg is op deze opdracht Social Return on Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde van toepassing. Door zich in te schrijven op deze aanbesteding verplicht de Inschrijver zich om bij gunning een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Tilburg. De omvang van deze verplichting bedraagt @@ % van de aanneemsom exclusief BTW steeds per jaar achteraf vast te stellen op basis van werkelijk gefactureerde kosten. Kenmerkend voor de Tilburgse uitvoering van SROI is een structuur van maatwerk en bouwstenen. Hierbij worden de inspanningen van de aannemer op SROI transparant gewaardeerd op basis van onderstaande 'menukaart':
Bouwblokken:SROI-waardeDuur van meetellen:
============================================================================
Participatiewet < 2 jaar€ 30.000,= per jaar2 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participatiewet > 2 jaar€ 40.000,= per jaar2 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Banenafspraak (DGR) en Wajong € 40.000,= per jaaraltijd
(doelgroep register), WIA/WAO, WSW
en Beschut Werk
(in dienstnemen: doelgroep register)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WW< 1 jaar€ 20.000,= per jaar1 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WW> 1 jaar€ 30.000,= per jaar2 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)€ 15.000,= per jaar1 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werkervaringsplek/proefplaatsing€ 750,= per maandafgesproken periode
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leerling BBL (leerbaan)€ 20.000,= per jaarleerperiode
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leerling BOL (stage)€ 20.000,= per jaarstageperiode
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stage HBO/WO€ 5.000,= per stageStageperiode
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leerling VSO/Praktijkonderwijs€ 5.000,= per stageStageperiode
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Werkplek na uitstroom Leerling VSO/P€ 25.000,= (eenmalig)Eenmalig
raktijkonderwijs tot 18 jaar
INKOOP / MVP SR PROJECT
============================================================================
Zelf PSO certificaatKorting op SROI-opgave
Trede 1: 10%
Trede 2: 25%
Trede 3: 50%
Trede 3-30+: 100%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inkoop bij PSOWaarde factuur naargelang trede:
PSO trede 1: 10%
PSO trede 2: 20%
PSO trede 3: 30%
PSO trede 3-30+: 50% mogelijk meer maar dat is maatwerk, afhankelijk contract en waarde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inkoop bij Social Enterprise50% factuurbedrag
maatwerk, afhankelijk contract en waarde
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVO activiteiten :
- Maatwerk:€ 100,= p/u
- JINC:€ 3000,= p/j jaarlijkse abonnementskosten
€ 1500,= p/dagdeel voor training of evenement
- Beursvloer:Maatwerk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Door deze vorm van maatwerk aan te bieden kan aannemer in overleg met een accountmanager SROI van gemeente Tilburg een pakket samenstellen dat het beste past in zijn bedrijfsvoering en uiteindelijk een waarde moet presenteren van minimaal de door de gemeente vastgestelde SROI-waarde.
Aantrekken van kandidaten.
De accountmanager SROI van gemeente Tilburg ondersteunt de aannemer vervolgens bij het realiseren van Social Return. Bijvoorbeeld door samen met de aannemer Social Return-vacatures concreet te maken en door de aannemer te ondersteunen bij werving en selectie. De aannemer en accountmanager maken daarbij ook afspraken over de inzet van werkgeversarrangementen zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidie, het beschikbaar stellen van jobcoaching en/of scholing of een no-risk polis. De verantwoordelijkheid voor het nakomen van de SROI-verplichting blijft evenwel bij de aannemer liggen.
Verantwoording.
De aannemer maakt met de accountmanager SROI van gemeente Tilburg afspraken over de wijze waarop nakoming van de SROI-verplichting wordt aangetoond. Indien De aannemer zijn SROI-verplichting niet (volledig) nakomt vindt een inhouding plaats op de facturatie naar rato van de niet-gerealiseerde SROI-verplichting. Deze inhouding komt ten goede aan het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en zal gebruikt worden om werkgelegenheidsprojecten tot stand te brengen. Inhouding vindt niet plaats indien de aannemer aannemelijk kan maken dat hem in redelijkheid en billijkheid geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Hierover wordt door de accountmanager SROI van gemeente Tilburg advies gegeven aan verantwoordelijke contractmanager.
04
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05-01
2020-05
2019-11-15
Korting
01
De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social returnverplichting.
02
Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.
27
Voorwaarschuwing
01
Voorwaarschuwing omwonenden
01
@ Af te stemmen met bestekpost 912130
De directie @zal i.o.m. met de omgevingsmanager de belanghebbenden en omwonenden langs de behandelende wegen vroegtijdig (minimaal 2 weken voor de werkzaamheden) en gericht waarschuwen.
02
Het is de aannemer niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te geven zonder vooraf toestemming van de directie.
02
Voorwaarschuwing omwonenden reinigen asbestcement riool
01
Iedere maandag dient de aannemer een gedetailleerde planning van de werkzaamheden, die de volgende week uitgevoerd zullen gaan worden, aan de directie te overhandigen.
02
De aannemer dient 48 uur vooraf aan de reinigingswerkzaamheden huis-aan-huis bewonersbrief te bezorgen.
@ De bewonersbrief is als bijlage bij het bestek gevoegd.
03
De directie stelt de aannemer bewonersbrieven beschikbaar, welke in het geval van vraagstelling door derden ter informatie moeten worden verstrekt. In het geval van nachtwerkzaamheden, dient de aannemer door middel van deze brieven de aanwonende voorafgaand aan de werkzaamheden te informeren.
28
Revisiegegevens
01
Algemeen aan te leveren revisiegegevens
01
De door de aannemer aan te leveren revisiegegevens dienen in 1 compleet pakket aan de directie te worden overhandigd.
Dit binnen 40 werkbare werkdagen nadat de ondergrond, die ingemeten is volgens Artikel 01.11.01 lid 01, door de aannemer is ontvangen. Als er niet voldaan wordt aan het bepaalde in dit lid, wordt er per kalenderdag een korting van € 500,00 (vijfhonderd euro) opgelegd.
Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
02
Alle afwijkingen die van toepassing zijn dienen op tekening te worden verwerkt en als revisie te worden aangeleverd.
03
T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, dit aan te leveren
per gevraagd revisieonderdeel, in het gevraagde bestandsformaat. Conform het gemaakte /
uitgevoerde werk inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het definitief ontwerp, het
bestek en het Normboek. Tekeningen in PDF moeten geëxporteerd moet worden in hetzelfde formaat als het formaat van de DGN tekening en duidelijk leesbaar zijn.
Rapporten, meetgegevens, afwijkingsstaat etc. in een Microsoft Office 365 formaat en PDF formaat, dit onder vermelding van de volgende gegevens:
- Plaats- en straatnaam;
- Naam en of omschrijving;
- Projectnummer Ruimtelijke Uitvoering;
- Datum start en einde werkzaamheden en eventueel bijzonderheden/opmerkingen m.b.t. de
werkzaamheden (bijvoorbeeld zaken die van invloed kunnen zijn op de levensduur).
02
Revisiegegevens wegen
01
De revisie tekening(en) in DGN en PDF formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
-Totaaloverzicht gerealiseerd werk inclusief details, doorsneden en dwarsprofielen van aangebrachte verhardingsconstructies;
-Vermelding van toegepaste materialen met specificatie;
-Maatvoering van laagdiktes en constructiehoogtes.
02
Documenten (digitaal PDF-formaat) t.a.v. het gemaakte/uitgevoerde werk, inclusief wijzigingen ten opzichte of afwijkingen van het bestek en Normboek.
De documenten bestaan onder andere uit:
-Kwaliteitsdocumenten;
-Onderzoeken en rapportages;
-@ Uitgevoerde asfaltonderzoeken;
-@ Uitgevoerde constructieberekeningen;
-Beheer c.q. gebruikersovereenkomsten;
-Afwijkingsrapporten;
(Enkel afwijkingsrapporten die invloed hebben op de levensduur verharding)
-Beheer/onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen en verhardingsconstructies;
-Productinformatie over afwijkende materialen, waar te krijgen etc.;
-Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;
-Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;
-@ Geluidsberekeningen c.q. metingen geluidsreducerend asfalt;
-Acceptatieformulieren afgevoerde bouwmaterialen conform de omgevingswet, anders blijft de wegbeheerder eigenaar van de ontdane afvalstoffen;
-Extra afgegeven garantieverklaringen aannemer;
-Relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige vervanging;
- @ Asfalt: Weegbonnen.
03
Revisiegegevens civiele kunstwerken
01
De revisie tekening(en) dienen aangeleverd te worden voor alle civiele kunstwerken.
02
De revisie tekening(en) in DGN en PDF-formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
-Totaaloverzicht gerealiseerd werk inclusief doorsneden en dwarsprofielen en voorzien van volledige maatvoering;
-Details van aangebrachte constructies, wapening en overige in/op het kunstwerk aangebrachte onderdelen, inclusief maatvoering en vermelding van toegepaste materialen met specificatie;
-Bekistingtekeningen en tekeningen van ondersteuning(hulp) constructies tijdens de uitvoering;
-Alle tot het bouwdossier behorende documenten;
(waarvan er hieronder enkele expliciet genoemd worden)
-(Bouw)Vergunningen;
-(Constructie) Berekeningen, incl. berekeningen t.a.v. toelaatbare belastingen;
-Mortelsamenstellingen van metselwerk;
-Rapportages m.b.t. onderzoeken, keuringen en inspecties;
-Afwijkingsrapporten (alleen m.b.t. kwaliteit);
-Beheer- en onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen;
-Relevante productinformatie i.v.m. toekomstige vervangingen;
-Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;
-Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;
-Beheer- en gebruiksovereenkomsten;
-Garantieverklaringen.
03
Foto's (digitaal JPG-formaat) van het gerealiseerde werk.
-1 overzichtsfoto per object;
-In geval van een duiker of faunapassage 1 foto per (uitstroom) opening.
04
Revisiegegevens wegmeubilair
01
Onder wegmeubilair wordt verstaan: Bebording (zowel RVV als overige bebording inclusief bewegwijzering), geleiderail, inzinkbare en vaste palen, hekjes, invalidenvoorzieningen (verlaagde banden, gids- en geleidetegels) etc.
02
T.b.v. een correcte mutatie dient zowel het aangebrachte als het verwijderde wegmeubilair inzichtelijk gemaakt te worden.
03
De revisie tekening(en) in DGN-formaat) aan te leveren.
De tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
-Situatietekening met daarop de locatie van het aangebrachte wegmeubilair.
04
De document(en) dienen in PDF-formaat aangeleverd te worden.
De document(en) bestaan onder andere uit:
-Volledig ingevulde revisieformulieren van al het aangebrachte wegmeubilair (zie bijgevoegd exemplaar);
-Rapportages m.b.t. onderzoeken (b.v. grondmechanisch onderzoek), keuringen en inspecties;
-Uitgevoerde constructieberekeningen (voor b.v. portaalconstructies);
-Afwijkingsrapporten (alleen m.b.t. kwaliteit);
-Beheer- en onderhoudsvoorschriften van toegepaste materialen;
-Productinformatie zoals leverancier, materiaalsamenstelling, etc. i.v.m. toekomstige vervanging;
-Beheerplannen opgesteld tijdens planontwikkeling;
-Berekeningen m.b.t. lifecyclekosten bij herinrichtingen;
-Beheer- en gebruiksovereenkomsten;
-Garantieverklaringen;
-Verkeersbesluit, indien van toepassing.
05
Foto's (digitaal JPG-formaat) van zowel het oorspronkelijke / gerealiseerde werk:
-1 overzichtsfoto per object;
-In geval van bebording 1 foto per drager per kijkrichting.
05
Revisiegegevens rioleringen
01
De revisie van de riolering dient aangeleverd te worden conform bijlage:
"Revisie Riolering en Water 2025.zip":
Zo ook de aanleg- en constructietekeningen van riolering, de constructieve aspecten van rioolbuizen en putten, bergbezinkbasins, pompputten en gemalen zoals ook genoemd bij kunstwerken, infiltratievoorzieningen, gemalen, duikers, bergbezinkvoorzieningen enzovoorts.
02
Rioolinspectie conform de bepalingen in hoofdstuk 25.
03
Volledige, goedgekeurde puttenstaat met de tijdens de uitvoering aangebracht aanpassingen hierop vermeld, inclusief een gedetailleerde maatvoering van de aanpassingen, zoals de hoogte van een extra sparing, overstortmuur enz.
04
Documenten met daarop vermeld gegevens van toegepaste materialen van buizen, putten en overige rioleringsobjecten.
Betreft gegevens leverancier, afmetingen, verbindingen, @pomptype, besturingswijze.
06
Revisiegegevens openbare verlichting
07
Revisiegegevens VRI
08
Revisiegegevens groen
01
De revisie tekening(en) in PDF - DWG formaat aan te leveren.
De revisie tekening(en) dienen onder andere de volgende onderdelen te bevatten:
- Boom(en) volgens lid 02;
- Beplantingsvak(ken) volgens lid 03;
- Haag en blokhagen volgens lid 04;
- Grassen en kruiden volgens lid 05;
- Wortelgeleidingschermen / kratten volgens lid 06;
02
Voor bo(o)m(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Locatie van de boom;
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Stamdiameter per boom in centimeters.
03
Voor beplantingvak(ken) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Locatie van het beplantingsvak;
- Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Solitairen dienen herleidbaar te zijn;
- Taluds dienen herleidbaar te zijn.
04
Voor (blok)ha(a)g(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Latijnse naam (familienaam + geslachtsnaam + cultivarnaam);
- Afmetingen L x B x H van de (blok)haag in meters;
- Blokha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Ha(a)g(en) dienen herleidbaar te zijn.
05
Voor grassen en kruiden wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Locatie van het gras;
- Afmetingen L x B van het beplantingsvak in meters;
- Soort gras;
- Cultuurscheiding(en) dienen herleidbaar te zijn;
- Taluds dienen herleidbaar te zijn.
06
Voor wortelgeleidingschermen / kratten die aangebracht zijn moeten de x en y in RD-coördinaten
opgegeven zijn.
07
Documenten welke aangeleverd moeten worden zijn:
- Beplantingsplan(nen).
09
Revisiegegevens hekwerken en poorten
01
T.b.v. een correcte mutatie dienen revisie tekening(en) aangeleverd te worden, dit in PDF formaat, conform het gemaakte/uitgevoerde werk inclusief wijzigingen t.o.v. of afwijkingen van het definitief ontwerp, het bestek en het normboek.
Voor hekwerk(en) en poort(en) wordt op tekening de volgende informatie aangegeven:
- Soort hekwerk/poort;
- Type hekwerk/poort;
- Hoogte van het hekwerk/poort;
- De plaats van de (toegangs)poort(en) in een hekwerk dienen herleidbaar te zijn.
10
Revisiegegevens spelen - speeltoestellen
01
De revisie tekening(en) inclusief aanvullende document(en) dienen aangeleverd te worden in PDF formaat. Deze bestaan o.a. uit:
- Revisie Spelen Tilburg (Volgens bijlage Revisie Spelen Tilburg);
- Speeltoestellencertificaat;
- Keuringsrapporten.
11
Revisiegegevens overige elementen
01
Voor onderstaande elementen dient de volgende informatie door de aannemer te worden aangeleverd:
- Lijngoten (leverancier en type);
- Kunstwerken, duikers, stuwen etc. (leverancier, afmetingen en eventuele
opmerkingen);
- Watergang (lengte, breedte en eigendomssituatie).
29
Bouwlawaai
01
Bouwlawaai materieel
01
De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld en afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt dan:
(D volgens Besluit bouwwerken leefomgeving)
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan de directie gevraagd moeten worden.
Deze geluidssterkte gelden dan voor de dagdelen (ma. t/m vr. en in het weekend):
- Avondperiodetussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A).
- Nachtperiode tussen 23.00 en 07.00 uur:Niet meer dan 35 dB(A).
INDIEN GEWENST DEZE BEPALING OPNEMEN VOOR WERKEN DIE GESCHIKT ZIJN OM LEERLINGEN OP TE LEIDEN.
30
AERIUS-berekening
01
Administratie AERIUS-berekening
01
De aannemer is verplicht administratie bij te houden, op basis waarvan inzichtelijk wordt gemaakt dat hij voldoet aan de kaders van de AERIUS-berekening @ welke is opgenomen als bijlage @ van dit bestek@.
Deze gegevens dienen op eerste aanvraag verstrekt te kunnen worden aan de directie / provincie.
32
Werktijden
01
Algemeen
01
Het werken buiten de normale werkdagen vereist vooraf een schriftelijke goedkeuring van de directie conform afwijkingsformulier.
10
Werk algemene aard
3
Hekwerk
1
Bouwstoffen
01
Hekwerk
01
Het hekwerk moet zijn van de firma Heras te Oirschot of daarmee overeenstemmend.
www.heras.com
PLAATS VAN TER BESCHIKKING STELLEN VERMELDEN, BIJV. DEPOT NABIJ .......BESTEMMING HULPMIDDELEN VERMELDEN, BIJV. VERVOEREN NAAR DEPOT .......
17
Verontreinigde grond en verontreinigd water
0
Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen
2
Eisen en uitvoering
01
Lozing van proceswater
01
Het lozen van proceswater op de gemeentelijke riolering is niet voorzien. Als de aannemer het lozen van proceswater op de gemeentelijke riolering wenst uit te voeren, dan dient hij daarvoor van de beheerder(s) van deze riolering de benodigde toestemmingen en vergunningen aan te vragen en te verkrijgen.
02
De samenstelling van het te lozen proceswater dient te voldoen aan de eisen en bepalingen zoals genoemd in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.
1
Droog verwerken van verontreinigde grond
2
Eisen en uitvoering
02
Vervoer verontreinigde grond
01
Tijdens het laden van verontreinigde grond dienen de ramen en deuren van de cabines van het materieel gesloten te zijn.
02
De verontreinigde grond mag in het middel van vervoer niet boven de kanten van de laadbak worden geladen.
03
De laadbak moet, voor het verlaten van de laadplaats, geheel worden afgesloten of afgedekt.
Het mechanisme voor het afsluiten of afdekken moet vanuit de cabine kunnen worden bediend.
04
Bij het verlaten van de bouwplaats dient het middel van vervoer geheel vrij te zijn van aanhangende grond.
03
Hoeveelheidsbepaling verontreinigde grond
01
Verontreinigde grond welke afgevoerd wordt dient te worden gewogen in middel van vervoer. Weging bij aankomst op de plaats van acceptatie.
3
Informatieoverdracht
01
Bemonstering en analysen
01
De milieukundig begeleider bepaalt aan de hand van waarnemingen en analyseresultaten:
- Begrenzingen van de ontgravingen;
- (@ In het tussen depot) Welke grond verontreinigd is en de mate van verontreiniging.
De grondmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad van Accreditatie erkend laboratorium. De kosten van de bemonstering en analyses zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Aannemer dient rekening te houden met een analysetijd van 48-uur.
4
Risicoverdeling en garanties
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05-01
2019-09
2019-07-02
Ontgraven van de verontreinigde grond
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 01 van de Standaard, scheiding van verontreinigde - en niet verontreinigde grond zal in eerste instantie op basis van organoleptische waarneming worden gedaan door de milieukundige begeleider. De milieukundige bepaalt aan de hand van deze waarnemingen en analyseresultaten de begrenzingen van de ontgravingen.
@ Er kunnen grondmonsters genomen worden, deze worden dan geanalyseerd door een erkend laboratorium welke de door de raad van Accreditatie voor de betreffende proeven is geaccrediteerd.
Gedurende deze periode mogen op het betreffende terreingedeelte geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd, tenzij de directie anders beslist. Tijdens dit oponthoud heeft de aannemer geen recht op verrekening van de kosten welke zijn veroorzaakt door dit oponthoud.
De kosten van de bemonstering en analyse zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Vermeld hier hoe de verrekening van de kosten zal plaatsvinden, via een stelpost of op een andere manier.
02
In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 02 van de Standaard, aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het dagboek door de directie.
03
In afwijking van het bepaalde in artikel 17.14.02 lid 03 van de Standaard, gegeven het karakter van "Graven in verontreinigde grond" wordt de ontgravingssnelheid herleid uit het tijdschema van het plan van aanpak.
04
Onverminderd met het gestelde in de lid 01 en lid 03 neemt de aannemer maatregelen om de verstoring van het productieproces te beperken.
05
Aanvulling van de ontgraving mag niet eerder geschieden dan na toestemming van de directie. De opdracht omtrent het aanvullen van de ontgraving geschiedt door middel van een aantekening in het dagboek door de directie.
06
De aannemer verleent alle medewerking aan de uitvoering van de milieukundige begeleiding. Stagnatie als gevolg van de uitvoering van onderzoek naar de aanwezigheid van verontreinigende stoffen komt niet voor verrekening in aanmerking.
21
Bemalingen
1
Bemalingen
2
Eisen en uitvoering
03
Watermeters
01
De watermeters die worden gebruikt om te meten hoeveel water aan de bodem wordt onttrokken of hoeveel water er wordt geïnfiltreerd moeten nauwkeurig zijn en juist geplaatst. Watermeters zijn in ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1 van de volgende keurmerken:
- IJkmerk van 1e EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de
EG-richtlijn "Koudwatermeters";
- Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
- KIWAk.
02
De watermeter mag een afwijking volgens de fabrieksspecificaties hebben van maximaal 10%.
Dit houdt in dat het verschil tussen de door de watermeter aangegeven kubieke meters en de werkelijk onttrokken of geïnfiltreerde kubieke meters niet meer mag zijn dan 5%.
03
De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding.
Daarbij geldt verder:
- Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 10 maal de
doorsnee van de pijp;
- Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten minste 5 maal de
doorsnee van de pijp.
- Watermeter moet altijd volledig vol met water staan.
3
Informatieoverdracht
02
Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 21.13.02 lid 01 van de Standaard vermeldt het bemalingsplan tevens de volgende gegevens:
m. Een niet ouder dan 6 maanden gedateerd ijkrapport van de bij de bemaling te gebruiken
watermeters.
03
Administratie
01
Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In deze administratie moet dagelijks en per onttrekkings- of infiltratiepunt (meestal per pomp) de relevante gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie worden overhandigd. In de administratie moet ten minste het volgende worden genoteerd:
- Datum en tijdstip van de onttrekking;
- Identificatie van het winningspunt;
- De meterstand (opname op vast tijdstip);
- Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater;
gedurende het afgelopen etmaal;
- Het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.
4
Risicoverdeling en garanties
01
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Vergunning en meldingen in verband met onttrekken en lozen van grondwater
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 21.14.01 lid 01 van de Standaard en in aanvulling op de UAV artikel 5 lid sub 1a:
- Dient de aannemer de vergunning of meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater, dit zelf
aan te vragen.
@ Alleen bij bemaling toepassen
04
De kosten van de vergunning / melding komen ten laste van de opdrachtgever, zie bestekpost 912050.
@ Alleen bij bemaling toepassen
5
Bijbehorende verplichtingen
03
Algemeen
01
Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden aangevuld en verdicht: de bovenste 5 m door middel van zwelklei, terwijl onderin grofkorrelig zand mag worden toegepast. De bovenste meter met zand of grond.
02
De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede eventuele verlaten horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven. Deze gegevens binnen 2 weken na beëindiging grondwateronttrekking overhandigen aan de directie.
7
Meet- en verrekenmethoden
02
Hoeveelheidsbepaling
01
De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuüm- en/of drainbemaling wordt bepaald door meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt bemalen.
22
Grondwerken
0
Grondwerken, algemeen
1
Begrippen
01
Algemeen
02
Onder de eventueel op tekening aangegeven T-hoogte wordt verstaan de hoogte waarop de definitieve verharding of grondwerk in het openbaar gebied wordt afgewerkt ter plaatse van de eigendomsgrens.
5
Bijbehorende verplichtingen
09
Bereiding grondslag
02
Voor -Zand in zandbed, -Zand in aanvulling of ophoging per laag van 0,50 m bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.
6
Bouwstoffen
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2019-04-23
Zand in aanvulling of ophoging
03
Zand in aanvulling of ophoging moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal zoals onkruiden, plantenresten, vreemde bestanddelen, zoals asfalt, plastic, ijzer en glas, etc.
Zand in aanvulling of ophoging mag sporadisch puin en hout bevatten, maximaal 1%, dit met een maximale grote/lengte van 20 mm.
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2019-04-23
Draineerzand
05
Draineerzand moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2019-04-23
Zand in zandbed
05
Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.
7
Meet- en verrekenmethoden
02
Metingen in het werk; Verdichtingsgraad
12
T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (3) dichtheidsmetingen verrichten op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de zandlaag een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van 3 metingen. De plaats van de metingen wordt door de directie aselect bepaald.
05
Hoeveelheidsbepaling, algemeen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.07.05 van de Standaard, de hoeveelheden aangegeven in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel. Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.
05
Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor zover deze betrekking hebben op één in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking.
Als de inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste m³ aan de hand van weegbonnen.
Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond gerekend met: (materiaal met een normaal vochtgehalte)
- 1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;
Voor gemengde grond, brekerzand, zand in aanvulling, zand in zandbed en straatzand geldt:
- 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1700 kg/m³.
Voor teelgrond geldt:
- 1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1400 kg/m³.
3
Natuurtechnisch grondwerk
4
Risicoverdeling en garanties
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-01-01
Algemeen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.34.01, lid 01 van de Standaard, als de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren,dan moet dit op kosten van de aannemer hersteld worden.
Dat geldt ook voor in het bestek benoemde terreindelen die zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig moeten worden ontzien.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 22.34.01, lid 02 van de Standaard, er mag door de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, geen brandstofvulling en/of andere (reparatie) werkzaamheden uitgevoerd worden. Anders zal per voorkomend geval een korting van @@ euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
7
Meet- en verrekenmethoden
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-01-01
Hoeveelheidsbepaling
01
Zie artikel 22.07.05 lid 04 voor de tekstuele inhoud.
24
Sleuf- en sleufloze technieken
0
Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
2
Eisen en uitvoering
02
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05-01
2020-05
2019-08-06
Beschermingsmateriaal en waarschuwingslint
04
Op een aangebrachte grondkabel t.b.v. verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof beschermingmateriaal in de kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m de tekst ’Verkeerslichten’ moet worden aangebracht.
Opnemen als de grondkabel beschermd moet worden tegen beschadiging
6
Bouwstoffen
01
Zand in aanvulling of grondverbetering
02
Zand in aanvulling of grondverbetering moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.
02
Zand in zandbed
04
Zand in zandbed moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer, glas, etc.
7
Meet- en verrekenmethoden
05
Bepaling uitgevoerde hoeveelheden
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.07.05, lid 01 van de Standaard, hoeveelheidsbepaling, zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.07.05, lid 02 van de Standaard, hoeveelheidsbepaling, zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 24.07.05, lid 03 van de Standaard, hoeveelheidsbepaling, zie artikel 22.07.05 lid 04 van dit bestek.
25
Riolering
0
Riolering, algemeen
3
Informatie-overdracht
04
Digitale uitwisseling gegevens
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.03.04, lid 03 van de Standaard, zijn de eisen van het standaard formaat, foto, resolutie beschreven in artikel 25.43.03 van dit Deel 3 van dit bestek.
6
Bouwstoffen
01
PVC-onderdelen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.06.01, lid 01 van de Standaard moeten de rechte PVC-buizen uit 3-lagen PVC bestaan. De binnen- en buitenlaag zijn van massief, nieuw PVC.
De geschuimde tussenlaag bestaat uit gerecycled PVC.
03
Betonbuis - PP IT-riool
01
Het IT-riool (Infiltratie- en Transportriool) moet waterdoorlatend zijn, bestaande uit een buis met zeer open structuur beton. Het IT-riool mag niet bestaan uit een buis met geperforeerde gaten en een doek rondom de betonbuis.
02
De IT-rioolbuis Wavin Azura IT-Buis omhuld met geotextiel moet zijn van de leverancier Wavin Nederland B.V. of of daarmee overeenstemmend.www.wavin.nl
04
Infiltratiekratten
01
De Infiltratieunits Q-Bic Plus moet zijn van de leverancier Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of
daarmee overeenstemmend.www.wavin.nl
05
Textielomhulling Infiltratiekratten
01
De textielomhulling Geolon FW180 gr/b moet zijn van de leverancier Fabrikaat: Wavin Nederland B.V. of daarmee overeenstemmend.www.wavin.nl
1
Aanleg riolering
2
Eisen en uitvoering
01
Aanleg vrijvervalriool; eisen aan het resultaat
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 25.12.01 lid 01 van de Standaard zullen geconstateerde gebreken aan de riolering vertaald worden naar de volgende keuringsnormen:
- norm 1: goedkeuring;
- norm 2: afkeuring, gebrek van binnenuit repareren;
- norm 3: afkeuring, onderdeel vervangen.
Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN 13508-2 +A1 naar bovenstaande keuringsnormen is hieronder weergegeven.
BAA A / B DEFORMATIE
Kleiner of gelijk aan 5%:norm 1
>5%:norm 3
BAB SCHEUR
Altijd::norm 2
BAC BREUK / INSTORTING
Altijd::norm 3
BAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK
Altijd::norm 3
BAE ONTBREKENDE METSELSPECIE81
Altijd::norm 2
BAF OPPERVLAKTESCHADE
Altijd::norm 2
BAG INSTEKENDE INLAAT
Zie de Standaard RAW Bepalingen
BAH DEFECTIEVE AANSLUITING
Altijd::norm 3
BAH DEFECTE INLAAT
A inlaat: norm 2
A aansluiting: norm 3
B: norm 3
C: norm 3
D: norm 3
E >10%: norm 2
Z :norm 3
BAI INDRINGEN AFDICHTINGSRING
Altijd::norm 2
BAJ A VERPLAATSTE VERBINDING IN LANGSRICHTING BETON
Groter of gelijk aan 30 mm:norm 2
PVC
20 mm:norm 2
BAJ B VERPLAATSTE VERBINDING IN DE OMTREK
>10:norm 2
BAJ C VERPLAATSTE VERBINDING HOEKVERDRAAIING
Altijd:norm *
BAK A T/M N ern Z DEFECTIEVE LINING
B:norm 1
A, C, G t/m K, N, Z:norm 2
D, E, F:norm **
L, M, Z:norm 3
BAL DEFECTIEVE REPARATIE
Altijd::norm 3
BAM LASFOUTEN
Altijd::norm 3
BAN POREUZE BUIS
Altijd: norm 3
BAO GROND ZICHTBAAR
Altijd:norm 3
BAP HOLLE RUIMTE
Altijd:norm 3
BBA WORTELS
Altijd:norm 3
BBB AANGEHECHTE AFZETTING
Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBC BEZONKEN AFZETTING
Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBD BINNENDRINGEN VAN GROND
Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBE ANDERE OBSTAKELS
Zie de Standaard RAW Bepalingen
BBF INFILTRATIE
Altijd:norm 3
BBG EXFILTRATIE
Altijd:norm 2
BDD WATERPEIL
>10%:norm 3
08
Onderstaande eisen zijn een aanvulling op lid 01 van dit artikel
Uitleg *
HOEKVERDRAAIING =< toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de desbetreffende buis:norm 1
HOEKVERDRAAIING > toelaatbare hoekverdraaiing, aangegeven door de buisfabrikant van de desbetreffende buis :norm 2
De aannemer dient hierbij de grootte van de geconstateerde hoekverdraaiing in bijzijn van de directie nader te bepalen.
Uitleg **
PLOOIVORMING conform artikel 25.12.10;
BLAARVORMING :norm 3
09
Bij een opleveringsinspectie dienen zowel de riolen als ook de putten geïnspecteerd te worden. Tevens dient bij een opleveringsinspectie elke voeg geheel (360 graden) geïnspecteerd te worden.
10
Geconstateerde gebreken aan de rioolputten zullen vertaald worden naar de volgende keuringsnormen:
- Norm 1: goedkeuring;
- Norm 2: afkeuring, gebrek van binnenuit herstellen;
- Norm 3: afkeuring, onderdeel vervangen.
Een overzicht met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN 13508-2 +A1:2011 naar bovenstaande keuringsnormen is hieronder weergegeven.
DAB SCHEUR
Altijd:norm 2
DAC BREUK / INSTORTING
Altijd:norm 3
DAD DEFECTIEVE BAKSTENEN OF DEFECTIEF METSELWERK
Altijd:norm 3
DAF OPPERVLAKTESCHADE
Altijd:norm 2
DBA WORTELS
Altijd:norm 3
DBD BINNENDRINGEN VAN GROND
Altijd:norm 3
DBF INFILTRATIE
Altijd:norm 2
11
De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de goedkeuring van de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
12
Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw en volledig (dit incl. alle inlaten etc.) geïnspecteerd te worden, Dit vanwege de in te brengen gegevens in Obsurv. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
13
Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
04
Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen
05
In de huisaansluitingen, voor vuil- en regenwaterafvoeren, zo kort mogelijk bij de erfscheiding, op openbaar gebied, een ontstoppingsstuk met schroefdeksel opnemen.
4
Risicoverdeling en garanties
02
Vervuilingsgraad
01
Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te stellen van de vervuilingsgraad. Als er een hogere vervuilingsgraad wordt geconstateerd dan in het bestek is vermeld dient dit voor aanvang van de werkzaamheden bij de directie te worden gemeld.
02
Eventuele verliesuren t.g.v. van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet voor verrekening in aanmerking.
03
Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra kosten vindt pas dan plaats als de bestekshoeveelheid van de af te voeren hoeveelheid vrijkomend materiaal is overschreden.
5
Bijbehorende verplichtingen
01
Montage leiding
06
Beton:Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met een pendelstuk, een mof-spiebuis van 1 of 1,20 meter en worden geëindigd met, afhankelijk van de totale lengte van de streng, een spie-spiebuis van 1 of 1,20 m en/of een passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.
07
PVC:Bij de aanleg van een streng van PVC-buizen moet worden begonnen en geëindigd met een pendelstuk, met een buislengte van 1 tot 1,20 m.
08
Gres:Bij de aanleg van een streng van gres rioolbuizen moet worden begonnen met een pendelstuk, een mof-spiebuis van 1 of 1,20 m en worden geëindigd met, afhankelijk van de totale lengte van de streng, een spie-spiebuis van 0,60 m en/of een passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.
02
Openen van de rioolputten
01
Bij het openen en sluiten van de rioolputten t.b.v. de rioolinspectie of rioolreiniging dienen altijd 2 personen aanwezig te zijn.
03
ATV-Berekening relining
01
@ Deze artikel op te nemen, met terugkoppeling naar de SP Stedelijk Water.
@ Dit i.v.m. de invoering BRL 5218.
Levensduur / ATV-Sterkteberekening moet uitgevoerd worden volgens de BRL 5218.
04
Controle relining
01
Het proefstuk dient in aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen.
02
Als de fysische eigenschappen volgens de BRL 5218 / KOMO / ATV-Sterkteberekening niet worden gehaald, dient de aannemer met een herstelmaatregel te komen. Na goedkeuring van de directie kan de herstelmaatregel uitgevoerd worden. Op basis van herkeuring zal aangetoond moeten worden of de aangebrachte relining voldoet.
Alle kosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de aannemer.
03
Lid 01 en lid 02 zijn niet van toepassing op deelrenovaties met een maximale lengte van 2,30 m.
05
Garantieverklaring deelrelining
01
De aannemer verstrekt vóór aanvang van het werk een garantieverklaring m.b.t. de aan te brengen deelreparatie uit dragermateriaal van glasvezel en/of naaldvilt en polyesterhars voor een termijn van 10 jaar na oplevering van het werk.
De garantie heeft betrekking op:
- Mechanische sterkte;
- Chemische resistentie;
- Waterdichtheid;
- Slijtvastheid + maatvastheid;
- Hechting.
6
Bouwstoffen
02
Inlaat
01
Als er betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een pvc leiding, uitgevoerd moeten worden met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een ingestorte of ingedrukte constructie van pvc met aanslagrand en rubbermanchet met de in deel 2.2 aangegeven diameter.
03
Terugslagklep
01
De terugslagklep moet zijn van het type KRK-R-OH van de firma KWT-Waterbeheersing te Biddinghuizen of daarmee overeenstemmend.
www.kwtgroup.nl
04
Schuimbeton
01
Toe te passen schuimbeton in een stabiele riolering (of een gedeelte daarvan) dient een minimale volumieke massa te hebben van 500 kg/m³ en een druksterkte te kunnen weerstaan van minimaal 1,5 N/mm².
05
Coating
01
De coating moet zijn van het type Incaline van de leverancier Kwakernaak BV te Nieuw Lekkerland of daarmee overeenstemmend.www.kwakernaak.nl
02
De coating dient chemisch resistent te zijn. Resistentie tegen slijtage / impact is niet noodzakelijk.
06
Reparatieklemmen
01
De reparatieklemmen moet zijn van het type IR380 van de leverancier Verschuren Pipeline te Oisterwijk of daarmee overeenstemmend.www.verschurenpipeline.nl
07
Gresinlaat
01
De gresinlaat moet zijn van het type Giro Gresinlaat van de leverancier Giverbo B.V. te Oud Beijerland of daarmee overeenstemmend.www.giverbo.nl
08
Kolken - lijn-roostergoot
01
De Trottoir - Straat - Gootkolken moeten zijn van de leverancier:
SVA of daarmee overeenstemmend. www.sva.group
Lid 01 opnemen indien de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever.
Op de inschrijvingsstaat moet dan een post zijn opgenomen '960010 bijdrage RAW-systematiek'.
02
Afhankelijk van de leverancier van de perronband, moeten de perronkolken afkomstig zijn van de leverancier: Leicon Verkeersgeleiding of SVA, of daarmee overeenstemmend.
www.leicon.nl / www.sva.group
03
De Lijngoot moet zijn van de leverancier: Acodrain of daarmee overeenstemmend. www.aco.nl
04
De Roostergoot moet zijn van de leverancier: AQUAWAY® of daarmee overeenstemmend.
www.sva.group
05
De betonplaat van de slokop kan zijn van de leverancier: Bouwoort uit lithoijen.
Contactpersoon Gijs van Herwijnen of daarmee overeenstemmend.
www.bouwoort.nl/Beton/betonwaren.aspx
09
Putdeksels
01
De putranden- deksels moeten afkomstig zijn van de leverancier:
SVA of daarmee overeenstemmend. www.sva.group
Lid 01 opnemen indien de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever.
Op de inschrijvingsstaat moet dan een post zijn opgenomen '960010 bijdrage RAW-systematiek'.
02
Bij putranden die in bestaande asfalt rijbanen op hoogte worden gesteld/vervangen worden:
- PRO Putranden Systeem, gemodificeerde PRO Kleefemulsie, vloeibare asfaltbeton, PRO
Bitumenafdekband moeten zijn van de leverancier:
Van den Broek Heteren BV. of daarmee overeenstemmend.vandenbroekheteren.nl
- De stelmortel die hiervoor gebruikt wordt, moet zijn van Leverancier:
Poltec bv. of daarmee overeenstemmend.www.poltec.nl
03
Nieuwe putranden in de nieuwe asfalt rijbanen moeten zijn van (of daarmee overeenstemmend):
- Putsteltechniek GBS Systeem van Van den Broek Heteren BVvandenbroekheteren.nl
- De Boer en van der Weijde Boorsysteem deboerenvanderweijde.nl
- Gebr. Van Kesselputrandtechniek.nl
04
De kantelklep moet afkomstig zijn van de leverancier:
IE Systems Alkmaar of daarmee overeenstemmend. www.iesystems.nl
10
Hemelwater Afkoppel steen
01
Hemelwater Afkoppel steen moet zijn van de leverancier Trewatin of daarmee overeenstemmend. https://trewatin.nl
2
Rioolrenovatie
2
Eisen en uitvoering
04
Renovatie rioolleiding met kousmethode (CIPP-liner)
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.22.04 lid 01 van de Standaard, het effluent van het gezuiverde proceswater mag niet meer styreen bevatten dan 1,0 mg/l en de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C.
08
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.22.04 lid 08 van de Standaard:
Sancties m.b.t. BRL 5218 deel 1, tabel 5.1:
- Als uit herberekening blijkt dat de aangebrachte relining een berekende kruip heeft van 2% á
4% dient de daarop berekende afwijking in de veiligheidsfactor ter goedkeuring aan de directie te
worden voorgesteld. Als de directie niet akkoord gaat dient de aannemer een herstelplan aan
de directie voor te stellen. Als uit herberekening blijkt dat de aangebrachte relining een
berekende kruip groter dan 4% dient de relining te worden verwijderd en een nieuwe te worden
aangebracht. Sancties m.b.t. BRL 5218 deel 1, artikel 5.6.7:
- Als er uit beproeving blijkt dat het maximum reststyreengehalte (van 2%) wordt overschreden,
dient de aannemer een herstelplan ter goedkeuring bij de directie voor te leggen.
10
De liner dient te worden aangebracht d.m.v. de zgn. "Cured In Place Pipe methode" Daarbij zijn de volgende methoden toegestaan:
Drager van naaldvilt geïmpregneerd met een polyesterhars, thermisch uitgehard op basis van
water of stoom;
Drager van glasvezel op basis van ECRglas geïmpregneerd met een polyesterhars, uitgehard
d.m.v. UV-licht.
11
De liner dient naadloos tussen 2 inspectieputten te worden aangebracht.
De liner dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren leiding aan te sluiten (close-fit).
12
Als er volgens het KNMI op de dag van installatie van de liner 3 mm of meer neerslag wordt verwacht, wordt overlegd met de directie of de werkzaamheden worden uitgesteld.
Deze beslissing wordt uiterlijk 48 uur voor installatie van de liner genomen.
14
De glasvezelliner dient te hechten aan de te repareren rioolbuis behoudens de locatie van transport tape.
15
De transporttape dient minimaal 0,08 m vanaf het begin / eind van de liner te zijn aangebracht.
16
Plooien:
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 03 - 04 - 05 - 06 van de Standaard:
De lining dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de te renoveren betonleiding aan te sluiten waarbij de spleetbreedte tussen de kous en de oorspronkelijke buiswand maximaal 0,5% van de uitwendige diameter mag bedragen. Als uit metingen blijkt dat de ringspleet groter is dan de waarde waarmee de ATV berekeningen zijn uitgevoerd (0,5% van de diameter of meer) dient een nieuwe ATV berekening te worden overhandigd (Zie § 5.2). Daarnaast dienen eventueel ontstane holle ruimte c.q. spleten in geval van langsloop (0,5 % van de kousdiameter of meer) op aanwijzing van de directie te worden opgevuld met krimpvrije kunstharsmortel waarvan de E-waarde groter is dan van de kunststof voering.
- De grootte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in de lengte richting niet groter zijn
dan 10% van de uitwendige diameter van de liner. In radiale richting mogen geen plooien
voorkomen groter dan 3% van de uitwendige diameter van de liner met een maximum van 20
mm. Blaren, zachte delen, lossen delen en delaminatie mogen niet voorkomen.
- De bekleding dient naadloos tussen 2 inspectieputten te worden aangebracht.
- De voorvervorming van de liner aan de buitenzijde van de kous door plooivorming, obstakels,
ovalisatie en/of buisverschuivingen mag maximaal 3% van de uitwendige kousdiameter
bedragen. Hiervoor dienen vooraf de eventueel aanwezige obstakels in het inwendige profiel van
het oorspronkelijke riool te worden verwijderd. Als het technisch niet haalbaar is om voor het
inbrengen van de liner alle voorvervormingen in het riool te verwijderen dan dient de aannemer
vooraf aan de directie toestemming te vragen om hiervan af te wijken. In dat geval dienen op
kosten van de aannemer de benodigde kouswanddikten opnieuw te worden uitgerekend en
de aan te brengen wanddikte hierop te worden aangepast.
- Blaren, zachte delen, lossen delen en delaminatie mogen niet voorkomen.
13
Eisen afwerken inlaten en put-liner aansluitingen
01
De inlaten dienen binnen 24 uur na het uithardingsproces van de liner te worden open geboord.
02
Bij het open boren van de inlaten worden de contouren van het gat van de inlaat gevolgd.
De randen worden ontdaan van rafels en glad afgewerkt.
03
Blinde inlaten worden ingemeten, maar worden niet open geboord na het installeren van de liner.
04
Bij de begin- en eindput wordt het overtollig linermateriaal rondom verwijderd. Daarbij steekt de liner ca. 50 mm in de put t.b.v. het waterdicht afwerken van de put - liner verbinding.
3
Informatieoverdracht
05
Aanbrengen CIPP-liner
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.23.05 lid 03, de toe te passen liner van de leverancier dient een geldig Dibt-certificaat te bezitten en dient dient conform de protocollen van de fabrikant/leverancier te worden geïnstalleerd en uitgehard.
09
Eisen ontwerp liner
01
De liner dient een minimale technische levensduur te hebben van 50 jaar. De aannemer overhandigt hiervoor ter controle een ontwerpberekening van de toe te passen liner conform DWA-A1432 aan de directie. De ontwerpberekening dient te worden uitgevoerd in LinerB of EasyPipe, echter de resultaten van LinerB zijn leidend.
02
De benodigde uitgangspunten t.b.v. de ontwerpberekening zijn weergegeven op bijgesloten "Parameterblad" zie bijlage@.
03
De aannemer overhandigt aan de directie een 10.000 uren test van de toe te passen liner.
Deze test dient door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 7 jaar.
04
De geleverde liner dient over een Dibt-Zulassung te beschikken.
4
Risicoverdeling en garanties
02
Garantieverklaring relining
01
De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten t.a.v.:
Relinen;
- Repareren.
02
De garantie voor 10 jaar is gebaseerd op de volgende aspecten:
Mechanische sterkte;
Chemische resistentie;
Waterdichtheid;
Slijtvastheid.
03
De garantieperiode van 10 jaar gaat in op de dag van oplevering.
04
Als er onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantie periode zal de toestand worden opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief.
De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten.
05
Als de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle bijkomende werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.
03
Keuringscriteria liners
01
De resultaten van de aangebrachte liners worden visueel, d.m.v. een opleveringsinspectie, als fysiek, d.m.v. beproevingen, getoetst.
02
De opleveringsinspectie dient te worden uitgevoerd conform NEN-EN 13508-2+A1. De complete inspectierapportage, incl. beelden dienen binnen 2 weken na inspectie in het bezit te zijn van de directie. Als er uit de beoordeling van de rapportage blijkt dat er schades aan de liner voorkomen wordt het resultaat afgekeurd. De aannemer dient een schriftelijk voorstel in m.b.t. de herstelwerkzaamheden, ter goedkeuring van de directie. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden voert de aannemer opnieuw een inspectie uit en overhandigd deze binnen 2 weken aan de directie. Alle directe en indirecte kosten die voortvloeien uit de herstelwerkzaamheden zijn voor rekening van de aannemer.
03
De testresultaten van de beproevingen worden getoetst de gestelde eisen in dit bestek en verwerkt in een rapportage. De testresultaten dienen te voldoen aan de gestelde eisen in het Dibt-certificaat en de opgegeven minimale wanddikte. Bij een afwijkingsmarge van <10% van de resultaten kan de directie besluiten om een herberekening uit te voeren met de werkelijk behaalde waarden.
Maatgevend daarvoor is de veiligheidsfactor.
Vallen de resultaten buiten de 10% marge wordt het proefstuk en daarmee de liner afgekeurd. In overleg met de directie wordt besloten over vervolgstappen.
04
Als het proefstuk niet waterdicht wordt getest, geldt een kortingspercentage van 15% op de betreffende bestekpost.
5
Bijbehorende verplichtingen
03
Keuring liners
02
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.25.03 lid 02, per inversie (werkgang) dient 1 proefstuk te worden genomen uit de put d.m.v. een niet rekbare manchet in de diameter van de te relinen leiding. Kan het proefstuk niet uit de put worden genomen, dan wordt een proefstuk uit de leiding genomen tussen klokstand 2 en 5 uur. De aannemer zorgt ervoor dat het gat in de liner, a.g.v. het nemen van het proefstuk, waterdicht hersteld wordt d.m.v. een glasvezelversterkte deelliner of daarmee overeenstemmend.
03
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.25.03 lid 03 van de Standaard, zijn de afmetingen van de te nemen proefstukken:
Liner uitgehard, dikte < 20 mm:
Lengte = ca. 350 mm, breedte (omtrek) ca. 300 mm.
Omtrek = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.
Liner uitgehard, dikte < of = 20 mm:
Lengte = ca. 350 mm, breedte (omtrek) ca. 300 mm.
Omtrek = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.
04
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.25.03 lid 04 van de Standaard worden de beproevingen verzorgt door de opdrachtgever.
06
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.25.06 van de Standaard moet de E-modulus conform ISO 178:2003, DIN EN 13566-4 bepaald worden;
07
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.25.07 van de Standaard moet de Waterdichtheidstest conform de APS richtlijn bepaald worden;
08
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.25.04 lid 08 van de Standaard dienen de lange termijn materiaal eigenschappen worden bepaald a.d.h.v.:
- Ewaarde op basis van het rekenkundig gemiddelde van 5 teststroken;
- De kruipfactor van de 10.000 uren test.
- Reststyreengehalte conform DIN 53394-2 (GC) indien noodzakelijk.
09
De testen worden uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium.
De opdrachtgever verzorgt de aanbieding aan het laboratorium.
10
De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen, bij voorkeur uit een tussenput.
11
Als de testresultaten van het 1e proefstuk leiden tot afkeur kan de aannemer verzoeken om vervolgonderzoek te laten doen op het 1e proefstuk of een 2e proefstuk te laten onderzoeken.
12
Als de leverancier van de liner beschikt over een officieel certificaat die aantoont dat de coating een geïntegreerd onderdeel is van de totale liner, zal de coating niet worden ingesneden bij de APStest.
04
Afwerken aansluitingen op putten
04
De put-linerverbindingen dienen waterdicht te worden afgewerkt d.m.v. Xypex Patch and Plug of daarmee overeenstemmend. Bij een liner van naaldvilt dient, tijdens het installatieproces, rondom een zwelrubber te worden geplaatst ca. 100 mm vanuit de put.
06
Aanbrengen renovatie rioolleiding
02
Bij de tussenputten wordt de kap van de liner, ca. 30 mm boven het banket en ca. 50 mm van de putwand, verwijderd. Eventuele stroomprofielen van zij aansluitingen worden uit de liner geslepen en volgen de contouren van dit profiel, zodanig dat de liner geen obstakel vormt voor het stromende rioolwater.
3
Rioolreiniging
2
Eisen en uitvoering
01
Rioolreiniging: Eisen aan het resultaat
05
Als de reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een voetgangersgebied, mag dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie. In onderhavig gebied mag geen rioolslib op de bestrating worden gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot genoegen van de directie worden schoongemaakt.
06
Als er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden gereden kan dit pas na overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.
07
De uit lid 05 en 06 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld op de in het bestek hiervoor opgenomen post. Alle overige schade ontstaan t.g.v. de reinigingswerkzaamheden komt volledig voor rekening van de aannemer.
08
Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.
09
Daar waar putten niet bereikbaar zijn, omdat deze zich onder het maaiveld bevinden (z.g. blinde putten) dan wel niet te openen zijn, zal in overleg met de directie bepaald worden of deze opgehaald dan wel geopend worden.
10
Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst. Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, maar minimaal 60% steekvast.
11
De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald. Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.
12
De eventueel te verrichten reinigingswerkzaamheden dienen zodanig op de rioolinspectie werkzaamheden te zijn afgestemd dat de inspectie binnen 24 uur na de reiniging word uitgevoerd.
03
Rioolreiniging: Eisen aan het resultaat Asbest-Cement
01
Asbestcementbuizen reinigen d.m.v. methode waarbij de mogelijk vrijgekomen asbestdeeltjes (vezels) in de lucht van het riool (aerosolen) niet buiten het riool treden. Tevens dienen de middelen gebruikt voor de reiniging welke in de asbestcementbuizen of in de aerosolen aanwezig zijn geweest bij het verlaten van het riool ter hoogte van putrand gereinigd te worden.
02
De onder lid 1 gestelde eisen aan werkmethode moet door TNO getest zijn en door ARBO goedgekeurd zijn.
03
De in lid 01 en 02 omschreven werkmethode wordt de RABS-methode genoemd van firma ROM B.V. te Barneveld of daarmee overeenstemmend.www.rombv.com/nl/home
3
Informatieoverdracht
02
Meldingsplicht
05
Alvorens een rioolpersleiding te reinigen met behulp van een pipe-pig dient de aannemer een werkplan ter goedkeuring te overleggen. Voor goedkeuring dient rekening te worden gehouden met een periode van 5 werkdagen.
06
Eindrapportage
01
Uiterlijk 10 werkdagen na de laatst uitgevoerde inspectie dient een Harddisk verstrekt te worden met daarop de inspectiegegevens van het gehele werk, volgens het standaard uitwisselingsformaat RibX en direct leesbaar in RioGL, Microsoft Office 365 en het beheerprogramma Obsurv.
7
Meet- en verrekenmethoden
01
Hoeveelheid vrijgekomen materiaal
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor de aannemer.
4
Rioolinspectie
2
Eisen en uitvoering
02
Rioolinspectie: visuele inspectie algemeen
07
- In afwijking op het bepaalde in artikel 25.42.01 lid 07 van de Standaard geldt het gestelde in dit lid
alleen voor een opleveringsinspectie en niet voor een reguliere inspectie. Bij een
opleveringsinspectie dienen zowel de riolen als ook de putten geïnspecteerd te worden.
- In afwijking van het bepaalde in artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren
van een leidinginspectie tevens het volledig in beeld brengen van de begin- en eindputten van het
te inspecteren leidingdeel. Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Aan het
beeld moet de staat van de rioolput met aansluitingen en eventuele schuiven, kleppen en
dergelijke beoordeeld kunnen worden.
08
Maatvoering dient te geschieden vanuit het hart van de rioolput.
09
Tijdens het rijden van de tv-camera moet een rustig en stabiel beeld worden getoond van de volledige buisdoorsnede.
10
De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Als de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Als desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt.
Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.
11
De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende toestandsaspect of overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting);
12
De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan de hand van een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Als er meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen niet voldoet aan het bepaalde in lid 01 t/m 05 wordt de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw geïnspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
13
Bij de inspectie van het riool dient:
- Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
- Elk toestandsaspect met een classificatie te worden vastgelegd.
- Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
14
Tijdens de inspectie dienen van alle eindputten alle wanden duidelijk in beeld gebracht te worden. Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. kolk- en/of huisaansluitingen) moeten als commentaar in de rapportage worden aangegeven.
15
Riolen met een diameter vanaf rond 1500 mm en/of ei-vormig 1000/1500 mm of groter dienen d.m.v. een rijdende t.v.-camera te worden geïnspecteerd, waarbij gelijktijdig een man inspectie plaatsvindt.
16
Tijdens de uitvoering van de rioolinspectiewerkzaamheden dient de waterdiepte in de betreffende streng gelijk of kleiner te zijn dan 10%.
17
De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Als de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen van de lichtintensiteit). Als desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan de directie worden gemeld.
18
Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL K10015, de werkzaamheden dienen volgens deze BRL en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven" uitgevoerd te worden.
19
De uitvoerend inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma voor de opleiding "Inspecteur Visuele Inspecties Riolering " van Stichting RIONED. Deze opleiding dient gebaseerd te zijn op de normen NENEN 13508-2+A1.
20
Rioolleidingen en inspectieputten inspecteren met behulp van een zelfrijdende kleurencamera. De registratie van opnamen dient direct tijdens de inspectie digitaal plaats te vinden. Tevens dient een hellinghoekmeting te worden uitgevoerd tijdens de inspectie. Als de camera in axiale richting wordt verplaatst mag de snelheid niet groter zijn dan 0,5 m/s. Tevens dient de lens voorwaarts gericht te zijn bij verplaatsing. Een 3D-camera is niet toegestaan.
21
Behalve de leidingen dienen ook de putten inwendig te worden geïnspecteerd vanaf de putbodem met de camera waarmee ook de leiding wordt geïnspecteerd. De putbuisverbindingen van begin-en eindput dient in beeld te worden gebracht. Zo nodig de camera achteruit rijden in de beginput.
22
Constatering van illegale lozingen en foutieve aansluitingen worden geregistreerd en gemeld aan de directie. Gebreken die direct gevaar opleveren worden direct gemeld bij de directie.
23
De waarnemingen dienen te worden geregistreerd conform NENEN 13508-2+A1.
24
De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. 3 willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Als er voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd welke in het geheel niet is
gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect niet wordt geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;
- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een foutieve classificatie.
Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing. De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geïnspecteerd te worden. Tevens dienen de geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd.
Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
25
Vanuit elke inspectieput op een infiltratievoorziening bestaande uit cassettes in elke mogelijke rijrichting de infiltratievoorziening inspecteren tot de zijwand.
26
M.b.t .tot het inspecteren van een infiltratievoorziening bestaande uit cassettes elke rijrichting vanuit een inspectieput zien als rioolstreng.
27
Bij aansluitingen op bestaande buizen dient de gehele streng geïnspecteerd te
worden.
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05-01
2020-05
2020-01-14
Rioolinspectie: reguliere inspectie algemeen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.03 van de Standaard moet tijdens de inspectiewerkzaamheden ook een hellingshoekmeting worden uitgevoerd.
04
Rioolinspectie: opleveringsinspectie
05
In de rapportage bij een rioolinspectie dient een eenduidige plaats aanduiding d.m.v. de put nummering volgens bestekstekening te worden gebruikt. Indien geen of geen juiste putnummers op de bestekstekening zijn vermeld, dient dit gemeld te worden. De directie verschaft dan zo snel mogelijk nieuwe c.q. juiste putnummers.
De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool inspectiebestanden en tevens te worden aangeleverd op harddisks.
06
De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling t.b.v. de rapportage als bedoeld in artikel 25.33.03 van de Standaard, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN-EN 13508-2+A1.
07
Bij de inspectie mag enkel gebruik gemaakt worden van niet eerder gebruikte harddisks.
08
Bij het begin van elke streng moet verkort in beeld zijn: opdrachtgever, betreffende wijk in de gemeente Tilburg, duidelijke omschrijving van de plaats van rioolinspectie, datum, beginput en eindput, buismateriaal, profiel, hoogte, breedte, harddisk, beginstand teller in uren, minuten en seconden, afstand van beginput. Tevens dient de omschrijving behorende bij de registratiebeelden en toestandsaspecten verkort in beeld te zijn. Als er een digitale foto wordt genomen, moet op de foto een fotonummer, zichtbaar toestandsaspect(en), unieke tellerstand en eventueel commentaar zichtbaar zijn.
09
De rapportage van een dagproductie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Als er voor meer dan 1 van deze 3 geïnspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd:
- Het aangeleverde RibX bestand is niet in te lezen in het programma RioGL
en het beheerprogramma Obsurv;
- De digitale foto's zijn niet in te lezen in het programma RioGL en het
beheerprogramma Obsurv;
- De teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;
- Er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten, zoals omschreven in artikel
25.12.06 lid 07 gemaakt.
Als er het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing. De geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden gecorrigeerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.
10
Bij de inspectie van het riool dient:
- Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;
- Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
11
Inspectiebestanden:
-.De inspectiemap moet een duidelijke gestructureerde opbouw hebben, moet ook een unieke naam/titel/nummering hebben moet een unieke naam/titel/nummering. Dus één inspectie hoofdmap met daaronder de bestanden die bij de inspectie thuishoren.
Dit met duidelijke voorpagina met daarin de opdrachtgegevens, index pagina's, foutenrapportage en strengrapportage.
-Leveren van inspectiemap met daarin het RIBX bestand,inspectierapport, samenvatting en werktekening (pdf), foto's (jpg) en videobestanden (mpg).
-De inspectiebestanden RIBX bestand, inspectierapport, samenvatting en werktekening moeten dezelfde naam bevatten als de inspectiemap.
-De inspectiebestanden moeten de gemeentelijke uitgegeven putnummering bevatten.
-In de inspectiebestanden moeten de uitgegeven gemeentelijke putnummers de juiste straatnamen zonder schrijffouten aangeleverd worden.
-Het inspectierapport moet in één pdf bestand worden aangeleverd.
-Zorg bij de streng id's voor een logische overzichtelijke opvolgende nummering en hou het aantal karakters beperkt.
-Zorg bij de videobestanden en foto's voor een logische bestandsnaam met opvolgende nummering, hou het aantal karakters beperkt.
-Bij levering van meerdere inspecties, zorg ervoor dat elke inspectie een duidelijk te onderscheiden map/naam heeft.
-De rapportagemoet voorzien zijn van een duidelijk leesbare tekening waarop de geïnspecteerde leidingen met putnummer en id nummer vermeld zijn.
12
Inspecteren riool bijzondere situaties:
-Bij het plaatsen van een nieuwe tussenput op een bestaande leiding wordt deze in tweeën opgesplitst. De gesplitste leidingen moeten beide tot aan de tussenput geïnspecteerd worden.
-Bij buisovergang tussen oude en nieuwe leiding, moet elk buisdeel vanaf beginput tot aan de buisovergang worden geïnspecteerd.
-Bij een opleveringinspectie moeten bijzondere voorzieningen (indien toegepast) zoals overstortmuur, terugslagklep, kruisende leiding etc. gereed zijn.
-Inspecteren richting de bijzondere putconstructie (indien aangelegd) zodat in de eindput de overstortmuur, terugslagklep, kruisende buis etc. goed zichtbaar is.
-Na een reparatie van een gebrek of schade in de rioolleiding moet deze opnieuw worden geïnspecteerd.
-Vooraf aan het inspecteren moet de aannemer/ inspecteur beschikken over een actuele ondergrond van de riolering en basiskaart van Tilburg. Deze moet opgevraagd bij de directie.
- Bij buisovergang tussen oude en nieuwe leiding, moet elk buisdeel vanaf beginput tot aan de buisovergang worden geïnspecteerd.
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05-01
2020-05
2020-01-14
Rioolinspectie: eisen aan meetapparatuur
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.42.07 van de Standaard overlegt de aannemer de kalibratierapporten van zijn meetapparatuur aan de directie. De kalibratie mag ten hoogste 12 maanden geleden zijn uitgevoerd.
3
Informatie-overdracht
03
Verstrekken van inspectiegegevens
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard, voor dit lid en onderstaande leden van de Standaard dient het aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de volgende eisen te voldoen:
- Bestek en rapportnummer;
Opdrachtgever, tekeningnummer(s);
Datum en plaats inspectie;
Tilburg of dorpskern met straatnaam(en);
Profielafmeting van de buis, buislengte en buismateriaal;
Put afmetingen, opbouw en materiaal;
Gebreken aan het riool en vervuiling van riool;
Harddisknummer met begin- en eindstanden;
Strenglengte, begin- en eindput;
Type stelsel;
B.O.B. maten van de put(ten) (staat op tekeningen of op separate lijst);
Diameters van de buizen;
Doorlopende hoogtemeting (max. maatafwijking van +/- 2 mm);
Geconstateerde afwijkingen aangeven op de tekeningen en in het rapport;
Weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is
aangegeven;
- Resolutie: minimaal 800 x 600 pixels;
- Bitrate: minimaal 4.000 Kbps;
- Beeldopbouw: minimaal 25 fps;
- Opname zonder geluidsspoor.
Het leveren van het digitale beeldmateriaal van de geïnspecteerde leidingen op een externe harde schijf met min. 500 GB met USB 3.0 aansluiting, voeding via USB. DVD's zijn niet toegestaan.
De bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.
Het beeldmateriaal dient bij het afspelen gekoppeld te zijn aan de informatie van het RibX bestand. Het opslag medium wordt eigendom van de opdrachtgever.
Voorwaarden:
- De beelden van 1 geïnspecteerde leiding dienen in 1 videobestand te worden opgeslagen
waarbij de naam dient overeen te komen met de naam in het RibX-bestand.
(Veldnaam : videopakketreferentie van het riool record)
- De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het inspectie bestand op
'00:00:00' (hh:mm:ss) te beginnen.
- In de naam van het inspectie bestand dient het jaar van inspectie voor te komen.
- Het RibX-bestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in 1 map
op het opslagmedium geplaatst te worden, waarbij de naam van de map overeenkomt met de
naam van het SUF-bestand.
- Van de tijdens de inspectie gebruikte werktekening(en) wordt een pdf in kleur gemaakt, welke op
het opslagmedium wordt opgeslagen.
- Van het rapport inclusief de hellingmeting wordt een pdf gemaakt, welke op het opslagmedium
wordt opgeslagen.
Tekeningen aanleveren in PDF op dezelfde mediadrager als de overige inspectiegegevens.
02
De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de RibX-indeling worden opgeslagen en verwerkt. De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:
Gegevens volgens RibX-systeem inclusief digitale foto's op een externe harddisk.
De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat toestandsaspecten vanuit het digitale beeldmateriaal eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren. Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.
03
Als de aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te leveren (per dagproductie).
De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op bruikbaarheid te controleren. Als de directie op gronde van de beeldkwaliteit de bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie.
De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geïnspecteerd te worden.
- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).
- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).
- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).
4
Risicoverdeling en garanties
03
Bereikbaarheid ten behoeve van rioolinspectie
02
In afwijking van het bepaalde in artikel 25.44.03 lid 02 van de Standaard zijn de kosten voor deze maatregelen die de aannemer moet treffen, voor rekening van de aannemer.
32
Wegbebakening
0
Wegbebakening, algemeen
6
Bouwstoffen
01
Verkeersbordpalen
01
De aluminium verkeersbordpalen (flespaal) moeten gemaakt zijn van geborsteld
aluminium en naadloos getrokken zijn.
02
Verankering systeem bebording
01
Het modulair gietijzeren funderingssysteem moet zijn van het type Baseline Ø 60 en Ø 76 mm, van de fabrikant Powercast, of daarmee overeenstemmend.www.powercast.nl
Het systeem heeft 2 ondergrondse, laterale RVS verankeringbouten, in een ruimte die door een gietijzeren deksel wordt afgesloten. Moet voldoen aan de CE markering en belastingsklasse NEN-EN 40, 124-B125. ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.
03
Borden
01
Plaatsing van straatnaamborden dient te voldoen conform NEN 1772.
02
Plaatsing van overige verkeersborden dient te voldoen conform de BABW.
(Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)
03
Er moet zorg gedragen worden dat de uitkomende bebording niet beschadigd weer terug gezet wordt.
04
Blauwe markeringsstenen
01
De blauwe geglazuurde straatbakstenen die in de binnenstad gebruikt worden voor de omranding van het fietsparkeren moet zijn van de kleur hemelsblauw TF-517 en zijn van de leverancier Van der Sanden of daarmee overeenstemmend.
www.vandersanden.com/nl-nl/geglazuurde-straatbakstenen
05
Witte markeringsstenen
01
De witte straatbaksteen die in de binnenstad gebruikt wordt voor markeringen-belijningen moet zijn van het type Carrara steen moet zijn van de leverancier Van der Sanden of daarmee overeenstemmend. www.vandersanden.com
1
Markeringen
2
Eisen en uitvoering
03
Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf
05
Als bij het toepassen van verkeersmaatregelen tijdelijke markering moet worden aangebracht, mag deze markering niet uitgevoerd worden in thermoplastische markeringsmateriaal, uitgezonderd op tijdelijke deklagen. Eventuele beschadigingen aan het asfalt of markering dienen te worden hersteld door de aannemer middels door de directie goed te keuren herstelmaatregel.
In overleg met de directie hiervoor een 0-meting uit te voeren.
09
Markeringen (type I en type II), algemene eisen aan het werk
07
In aanvulling op het bepaalde in artikel 32.12.09 lid 07 van de Standaard dient de aan te brengen markering van het Type II te zijn.
11
Type II markeringen, eisen aan het resultaat
03
BRL 9141 KOMO® productcertificaat voor Wegmarkeringsmaterialen is van toepassing.
BRL 9142 appliceren van Wegmarkeringsmaterialen is van toepassing.
04
Type II markering dient te voldoen aan de volgende artikelen uit de NEN EN 1436:
- 4.2 Reflectie bij daglicht of wegverlichting (QD):Wit: Klasse Q3 : Qd ≥ 130 (mcd·m-²•lxx)
- 4.3 Retroreflectie van het licht van koplampen:Klasse R2: RL = ≥100 (mcd·m-²•lxx-¹)
Klasse RW2: RL = ≥ 35 (mcd·m-²•lxx-¹)
- 4.5 Stroefheid:Klasse S1: SRT ≥ 45
05
Er dienen van de markeringen de volgende bladen ingediend te worden:
- ETA formulier (European Technical Assessment);
- KOMO® Procescertificaat;
- DoP formulier (Declaration of Performance- Prestatieverklaring);
- Technisch productblad / gegevens.
De taal van de bovenstaande bladen dient Nederlandstalig te zijn:
europa.eu/youreurope/business/product-requirements/compliance/technical-documentation-conformity/index_nl.htm
13
Verwijderen markering, eisen aan het resultaat
03
Het is niet toegestaan om bestaande belijning te de-markeren. Dit i.v.m. stroefheid van het de-markeringsmateriaal. Bestaande belijning moet worden weggestraald / aangebracht worden.
6
Bouwstoffen
09
Borden
01
Straatnaamborden moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Aluminium kokerprofiel systeem 2000;
- Kokerprofiel gepoedercoat in de kleur blauw RAL 5010;
- Ondergrond wit Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3;
- Straatnaamtekst, pijlen en kaderrand gesneden uit blauwe overlay folie (diapositief);
- @ Lettertype binnen de bebouwde kom: ANWB-Ee 60/45 mm;
- @ Lettertype buiten de bebouwde kom: ANWB-Ee 80/60 mm;
- Tekstspatiëring 7,5%;
- Schaal tekenbreedte 90%;
- Nummerverwijzing in zwart op witte High Intensity ondergrond;
- @ Letterhoogte nummerverwijzing binnen de bebouwde kom: 40 mm;
- @ Letterhoogte nummerverwijzing buiten de bebouwde kom: 60 mm;
- Pijl D;
- Maximale bordlengte 800 mm;
- Gemonteerd met aluminium eindkap(pen) in de kleur blauw RAL 5010.
02
Kombord-, rotonde- en zoneportalen moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Aluminium industrie-klapprofiel, IND 80 mm;
- Wanddikte profiel 3 mm;
- Profiel gepoedercoat in de kleur Reinweis RAL 9010;
- Beenlengte staanders 3200 mm, waarvan 2400 mm boven maaiveld;
- Bovenligger gekoppeld door middel van kniestukken INDKS 80;
- Bevestiging panelen blind in staanders d.m.v. RVS stelbouten, volgringen en moeren;
- Openen staanders d.m.v. speciale IND-opener;
- Plaatsing in de grond d.m.v. grondankers gestort in de beton;
- Voorzien van een volkern paneel en 2 schrikhekplanken model BB15-2;
dubbelzijdig Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3.
- Bij komportalen een wit (RAL 9010) onderbord te plaatsen onder het
@Udenhout / @Berkel Enschot / @Biezenmortel
met daaronder gemeente Tilburg.
03
Straatnaamvoorverwijsportalen dienen te voldoen aan de volgende eisen:
- Aluminium kokerprofiel, RB 60 (rond 60 mm);
- Wanddikte profiel 3 mm;
- Profiel gepoedercoat in de kleur RAL 9010 (Reinweiß);
- Beenlengte staanders 2.400 mm, waarvan 1.500 mm boven maaiveld;
- Bovenligger gekoppeld d.m.v. kniestukken RKS 60 (90 graden);
- Bevestiging panelen blind in staanders door middel van RVS stelbouten,
volgringen en moeren;
- Openen staanders d.m.v. speciale opener;
- Plaatsing in de grond d.m.v. grondankers of plaatsing in ingeboorde grondpotten in
(print)betonverharding;
- Paneel: Groen overlay, Reflectieklasse 3M Diamond Grade DG3. Teksthoogte 70 mm.
04
Alle overige borden moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Conform het RVV 1990 en NEN 3381 en voorzien van het Qualisign productlabel;
- RVV bebording conform bijlage 1, voorzien van een Reflectieklasse 3M Diamond
Grade DG3 materiaal;
- Maatvoering bebording conform VNVF bordenboek;
- Aluminium bord met een dubbel omgezette rand (DOR).
10
Sealing
01
Bij het toepassen van een sealing, moet direct na het stralen van het asfaltoppervlak de sealing worden toegepast. Het type van de sealing moet zijn Roadrunner van de fabrikant Esha Infra Solutions bv te Groningen of daarmee overeenstemmend.
www.eshainfrasolutions.nl
34
Verlichting
1
Verlichting
3
Informatieoverdracht
08
Werkzaamheden OV - Raamovereenkomst
01
Tilburg heeft een raamovereenkomst t.b.v. het (ver)plaatsen van de openbare verlichting.
Bestekspost 102340 regelt het coördineren van die werkzaamheden.
35
Verkeersregelinstallaties
0
Verkeersregelinstallaties, algemeen
3
Informatieoverdracht
03
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2020-04-22
Werkzaamheden VRI - Raamovereenkomst
01
Tilburg heeft een raamovereenkomst t.b.v. het (ver)plaatsen van verkeersregelinstallaties.
Bestekspost 102340 regelt het coördineren van die werkzaamheden.
7
Meet- en verrekenmethoden
01
2010-10-01
verplicht
2010-12
2010-10-01
Beproeving van een verkeersregelinstallatie
01
In aanvulling van het bepaalde in artikel 35.07.01 lid 01 van de Standaard wordt de beproeving in overleg met de directie uitgevoerd.
45
Technische bepalingen metselwerk
0
Metselwerk
2
Eisen en uitvoering
01
Metsel- en voegmortel
01
Het gebruik van toeslagstoffen, zoals plastificeerder of luchtbelvormer, is niet toegestaan. Het toepassen van geprefabriceerde mortel kan alleen worden toegestaan, als de aannemer voldoende garanties kan verstrekken dat geen poreuze mortel wordt verkregen en het natte luchtgehalte max. 12% bedraagt.
6
Bouwstoffen metselwerk
01
Metsel- en voegmortel
01
In metsel- en voegmortels moet worden toegepast:
- Portlandcement CEM I 32,5 R;
- 50% schoon scherp rivierzand en 50% zilverzand voor de voegmortels;
- Mengwater van drinkwaterkwaliteit.
03
Voor bouwstenen, anders dan gebakken steen, dienen de mortelsamenstellingen te voldoen aan de voorschriften van de fabrikant of leverancier van de steen.
51
Groenvoorzieningen
0
Groenvoorzieningen, algemeen
2
Eisen en uitvoering
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2014-09-12
Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen
09
Afgewerkte oppervlakken, na het aanbrengen van de teelgrond mogen niet meer bereden worden.
Tevens mag dit niet gebruikt worden voor opslag.
05
Bemesten en grondstructuur verbeteren, algemeen
06
Tijdens het aanbrengen van de Bomengranulaat dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat de afzonderlijke lagen niet vervuild worden, zoals met grond of modder aan vrachtwagens en/of grondverzetmachines of anderszins.
07
Het aanbrengen van de Bomengranulaat, dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier te gebeuren.
11
Insporingsdiepte van materieel
01
De insporingsdiepte van materieel t.b.v. het bemesten, zaaien, bezoden, planten, bezanden, bladruimen, zwerfvuil, hondenpoep ruimen en overige onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 10 mm bedragen bij halfverhardingsoppervlakten en grasvelden en 30 mm bij beplantingsvakken. Eventueel veroorzaakte schade dient direct hersteld te worden.
12
Aziatische duizendknoop
01
Groeilocaties van de duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke bestekposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
02
Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke bestekposten zijn opgenomen.
03
Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
04
Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
05
Als bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Als de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
06
Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
07
Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 05 en aan de hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website:
www.bestrijdingduizendknoop.nl.
6
Bouwstoffen
01
Teelgrond: 2-4%
08
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.01 lid 08 van de Standaard moet de teelgrond vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout , plastic, ijzer en glas, etc.
(Dus niet nagenoeg vrij zijn).
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en knolcyperus'
09
Toepassing van teelgrond 2,0 t/m 4,0% organische stof.
10
Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.
11
Teelgrond 2-4% moet voldoen aan de volgende aanvullende eisen:
- Droge stofgehalte> 80%;
- Vochtgehalte< 20% (bij levering en verwerking);
- Lutum (fractie < 2 µm)< 8%;
- Leem (fractie tussen 0-63 µm)5 - 30%.
02
Bodemverbeteraar: tuinturf
03
Tuinturf:
- Tuinturf bij aanbrengen plantvakken in openbaar groen;
- Toepassen bij zuurminnende gewassen.
04
Tuinturf dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Tuinturf moet fijn van structuur zijn, fractie < 15 mm;
- ZwartveenDoorvroren;
- pH-KCL4 - 4.5%;
- Organische stof % van droge stof> 50%;
- Droge stof65%;
- Elektrische geleidbaarheid<105 µ S/cm.
03
Bomenzand: Type 500
12
In afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.03 lid 12 van de Standaard moet het bomenzand vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en knolcyperus'
14
Bomenzand dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur.
- Bomenzand dient geleverd te worden conform BRL-9335-4.
15
Basiscomponenten:
- Eentoppig zand, met toevoeging voedingsgrond.
16
In aanvulling en afwijking van het bepaalde in artikel 51.06.03 van de Standaard dient het bomenzand te voldoen aan de onderstaande parameters:
- Afslibbaar < 16 µm< = 3%;
- Organisch stof + afslibbaar< = 8%;
- Zuurstofwaarde> 16%;
- Vochtgehalte< = 20%, bij levering en verwerking;
- M50 cijfer420 - 600 µm;
- D60/D10-verhouding< 3.
05
Bomengranulaat
01
Bomengranulaat moet zijn van het type ECO HBB Hardsteen + Klei en moet zijn van de leverancier Heicom B.V. of daarmee overeenstemmend. www.heicom.nl
02
Bomengranulaat dient verwerkt te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. De leverancier moet BRL9341 gecertificeerd zijn, het product moet RAG gecertificeerd zijn.
03
Bomengranulaat moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden, vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
06
Verrijkte teelgrond: 6-9%
01
Toepassing van Verrijkte teelgrond 6-9% organische stof.
(Volgens handboek bomen 2022 Bomengrond)
02
Verrijkte teelgrond 6-9% dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Bodemkwaliteitsklasse Landbouw/Natuur;
- Verrijkte teelgrond 6-9% dient geleverd te worden conform BRL93354.
03
Verrijkte teelgrond 6-9% dient te voldoen aan onderstaande parameters:
Methode
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Organische stof6-9%NEN 5754 / 13039
- M50 cijfer150-420 µm NEN 5753
- D60/D10-verhouding< 5NEN 5753
- Lutum (fractie <2 µm)3-6%NEN 5753
- Totaal Lutum en organische
stofgehalte bij elkaar geteld9-15%
- Max. grootte organisch materiaal< 15 mm
- Vochtgehalte15 - 30%NEN 13040
- EC-waarde< 60 mS/mNEN-EN 13038
(KAS 1:2 l, 1,5 mS/cm)
- Chloride<= 250 mg/l NEN-EN 13652
- C/N-quotiënt20-40 (C)NEN-EN 15936
(N) NEN-EN 13654-2
- Zuurgraad pH (KCL)pH 4,8 - 7,0NEN-EN 10390
- Koolzure kalk (CaCO3)<= 1%NEN-EN ISO 10693
- BulkdichtheidNEN-EN 12580
- Respiratieproef Stabiliteit
organische stof mmol O2/kg/uur<= 5 mmol/O2/kg/uur NEN-EN 16087-1
Voedingswaarde (mineralen):
- Stikstof (N) 80 - 240N-totaal NEN-EN 13654-2
mg/100g droge stof
- Fosfaat (P)20 - 80 PAl getal/mgNEN 5793
P2O5 mg/100g droge stof
- Kalium (K)15 - 75 Kmg K2OK-HCl
mg/100g droge stof
- Magnesium (MgO)100-300 Mg mg/1000g Mg-NaCl
droge stof
04
Verrijkte teelgrond 6-9% moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, zoals overblijvende onkruiden, vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en knolcyperus'.
07
Houtcompost- Schimmelhumus
01
Eisen ten aanzien van schimmelhumus bestaan uit een 3-stappenplan voor het beoordelen van de compost:
- Stap 1: Partij schimmelhumus ter plaatse, met behulp van de zintuigen op kwaliteit beoordelen.
- Stap 2: De kwaliteit is te verkrijgen door het uitvoeren van verschillende testen met relatief
eenvoudige, direct afleesbaar, meetapparatuur. De metingen worden 8 tot 36 uur na levering van
de compost verricht.
- Stap 3: Laboratoriumonderzoek die de kwaliteit van de schimmelhumus moet onderbouwen.
De analyseresultaten dienen tenminste een week voorafgaand aan de levering van de compost
aan de opdrachtgever te worden verstrekt.
Stap 1 - Visuele beoordeling:
- Vocht: Bij het samenkneden van de compost mag geen vocht vrijkomen.
- Geur: Niet onaangenaam zoals zuur / rot / zwavelachtig.
- Zeeffractie: Max. 15 mm (95% moet bestaan uit stukken kleiner dan 15 mm).
Stap 2 - Controlemetingen:
- Zuurgraad pH - H2O 5,5 - 8,0;
- Zoutgehalte EC < 2,0 mS/cm;
- Vochtgehalte 30% - 50%.
Stap 3 - Analyses:
- Organische stof: 20% - 40%
- Zware metalen (normering volgens samenstellingseisen BGM):
- Cadmium< 1 mg/kg ds;
- Chroom < 50 mg/kg ds;
- Koper < 90 mg/kg ds;
- Kwik< 0,3 mg/kg ds;
- Nikkel < 20 mg/kg ds;
- Lood< 100 mg/kg ds;
- Zink < 290 mg/kg ds;
- Arseen < 15 mg/kg ds.
- Chroma: compostchroma fase 3 of hoger;
- Zuurstofconsumptie (stabiliteit): max. 10 mmol O² / kg o.s. / uur;
- Fytosanitaire eis: onkruiden < 8/m².
Toelichting:
Beoordelingsrichtlijn: Als uitgangspunt geldt dat compost geen schadelijke hoeveelheden ziekteveroorzakende organismen (aaltjes, schimmels, bacteriën, virussen en insecten) mag bevatten die tot expressie kunnen komen voor, tijdens of na het aanbrengen van de compost. Daarnaast dient de compost 'stabiel' te zijn, zodat er geen overmatige zuurstofconsumptie optreedt na verwerking.
Chemische samenstelling: Opgave van hoeveelheden en verhoudingen van de verschillende hoofd- en sporenelementen. Belangrijkste parameter in deze is de elektrische geleidbaarheid (EC) van de compost. De compost mag, bij een normaal gebruik, geen voor planten schadelijke hoeveelheden zouten bevatten.
02
Houtcompost- Schimmelhumus moet zijn van de leverancier Van Iersel uit Biezenmortel of daarmee overeenstemmend.www.van-iersel.eu
03
Houtcompost- Schimmelhumus moet vrij zijn van bodemvreemd materiaal, overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en knolcyperus'.
08
Bosstrooisel
01
Bosstrooisel is een onkruidvrije bodemverbeteraar van voornamelijk gecomposteerd blad.
Bosstrooisel dient te voldoen aan de volgende specificaties:
MinimaalMaximaal
Droge Stof g/kg product:350,0 600,0
Org. Stof % van de ds:35,0 55,0
Stikstof ( N) g/kg ds:3,09,0
Fosfaat (P205) g/kg ds:1,04,0
Kali ( K2O ) g/kg ds:1,06,0
Zwavel (S) g/kg ds:0,52,0
Magnesium (MgO ) g/kg ds:1,04,0
Chloride g/kg ds:0 1,5
Zuurgraad (pH):6,07,5
Geleidingsvermogen mS/cm 0 <2
02
De volgende zintuiglijke kenmerken zijn van toepassing:
- Kleur:Bruinzwart;
- Geur: Zoet en aangenaam, niet onaangenaam zoals zuur, rot of zwavelachtig;
- Bij het samenkneden van het strooisel mag geen vocht vrijkomen;
- Het product moet kruimelig, niet stoffig aanvoelen.
03
Bosstrooisel moet vrij zijn van ziektekiemen, bodemvreemd materiaal, overblijvende onkruiden en vreemde bestanddelen, zoals puin, asfalt, hout, plastic, ijzer en glas, etc.
Moet ook vrij zijn van invasieve exoten, conform de unilijst + Aziatische duizendknoop en knolcyperus'.
2
Gras en kruidachtigen
2
Eisen en uitvoering
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2016-03
2018-09-13
Zaaien en bezoden, algemeen
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard niet zaaien of bezoden bij een temperatuur van 15°C of lager. Mocht dit wel noodzakelijk zijn, dan dient er in het voorjaar door de aannemer er geëgaliseerd en doorgezaaid te worden.
6
Bouwstoffen
01
Graszaadmengsels
02
Gazon/berm/wadi/talud/trapveld zaadmengsels moeten zijn van de firma Barenburg of daarmee overeenstemmend: www.barenburg.nl
03
Bermenmengsel met bloemen moet zijn van de firma Vos Capelle of daarmee overeenstemmend:
www.voscapelle.nl
4
Beplantingen
2
Eisen en uitvoering
02
Plantgaten en plantsleuven
05
Indringingsweerstand: Per plantvak moet de dichtheid aangetoond worden, dit volgens het bepaalde in artikel 51.02.01 van de Standaard. Aannemer dient hier voor een rapportage in te dienen bij de directie.
05
Tak- en wortelsnoei
03
Bomen t/m maat 16/18 voor het planten volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen:
- Zijtakken ten minste voor 1/3 deel terug snoeien;
- Zijtakken ouder dan 4 jaar tot aan de stam verwijderen;
- Overbodige topscheuten verwijderen (de meest ontwikkelde en recht naar boven groeiende
topscheut sparen);
- Bij bomen gelijk aan of groter dan maat 12/14 de zijtakken tot aan de boomband verwijderen;
- Takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen;
- Alle ijzerdraadjes en plastic bandjes van de boomstam en takken verwijderen;
- Bij beveerde bomen de zijtakken tot 0,60 m boven maaiveld verwijderen;
- Bij (haag)beuken (Carpinus/Fagus) de bemanteling van de boom dunnen en verjongen.
5
Bomen
2
Eisen en uitvoering
27
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Opleiding boomverzorger
01
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
02
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.
6
Bouwstoffen
01
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05-01
2020-05
2020-04-22
Bomen, algemeen
03
Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien verstande dat: Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden op www.planetproof.nl.
04
Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.
05
Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 03 en 04 genoemde eisen.
06
Wortelgeleiding- wering schermen
01
Het materiaal en de verbindingen van wortelschermen moeten ondoordringbaar zijn voor wortelgroei.
02
De wortelgeleidingsschermen moeten zijn van het type Deeproot, wortelwering schermen moeten zijn van het type Rootblock en zijn van de firma Greenmax uit Heeswijk-Dinther of daarmee overeenstemmend. www.greenmax.eu
07
Worteldoek
01
Het worteldoek moeten zijn van het type Rootcontrol (met bijbehorend koppelprofiel) van de firma Greenmax of daarmee overeenstemmend. www.greenmax.
08
Gietrand
01
De gietrand moet zijn van het type AquaMax van de firma Greenmax uit Heeswijk-Dinther of daarmee overeenstemmend. www.greenmax.eu
09
Geocomposiet boomplaatsverbetering
01
Het Geocomposiet moeten zijn van het type Triax TX130S-G van de firma Joosten Kunststoffen Beverwijk BV of daarmee overeenstemmend. www.joostenkunststoffen.com
02
De prestaties van het Geocomposiet moet voldoen aan CROW publicatie 1001 "Geokunstoffen als funderingswapening in ongebonden funderingslagen" bestaan uit onafhankelijke praktijkproeven en gemonitorde projecten van het voorgestelde geogrid samen met ondersteunend bewijs van de Traffic Benefit Ratio (TBR) en de daarvan afgeleide reductiefactor [fh2w]. Opgemerkt dient te worden dat generieke productparameters als secantmodulus, radiale stijfheid en treksterkte niet geaccepteerd zullen worden als een bewijs van gelijkwaardige prestatie.
Het geogrid wordt geproduceerd onder een beheerssysteem volgens EN ISO 9001 en ISO 14001.
Declaration of Performance (DoP) document moet zijn conform Construction Products Regulations (CPR) certificering voor het gebruik van "Niet-wapenend hexagonale geogrid voor het stabiliseren van ongebonden funderingslagen door middel van interlock", overeenkomstig de European Assessment Document (EAD) 080002-00-0102.
7
Meet- en verrekenmethoden
10
Verrekenmethode funderingsstabilisatie en -wapening
01
De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte- en dwarsrichting tussen de verschillende banen funderingsstabilisatie en -wapening worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Het voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering benodigde materiaal komt niet voor verrekening in aanmerking.
02
De in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid is exclusief de benodigde overlappen en omslag- of verankeringslengte.
52
Kust- en oeverwerken
0
Kust- en oeverwerken, algemeen
6
Bouwstoffen
01
Geotextiel van kunststof
03
Het geotextiel van kunststof t.b.v. infiltratievoorziening moet voldoen aan de volgende eigenschappen: Waterdoorlatendheid: 40 L/m²/sec; Poriegrootte: 180 micron.
62
Tijdelijke verkeersmaatregelen
1
Tijdelijke verkeersmaatregelen
2
Eisen en uitvoering
01
Algemeen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard dienen de tijdelijke omleidingsroutes ook te voldoen aan de bijlage Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen die als bijlage is toegevoegd.
04
Borden voor tijdelijke omleidingsroutes
01
De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van aanvang van de werkzaamheden geschieden.
02
Zie artikel 62.15.02 lid 06 voor de tekstuele inhoud.
03
Zie artikel 62.15.02 lid 07 voor de tekstuele inhoud.
05
Aan-, Af- en Uitloopmeldingen wegafsluitingen - tijdelijke VRI
01
Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek, Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.
06
Milieuzone- zero-emissiezone per 01-01-2025
01
Binnen de ringbanen in Tilburg geldt een milieuzone. Tevens gaat in Tilburg de zero-emissiezone in op 1 januari 2025. U dient op de volgende website te controleren of uw voertuig de milieuzone
in mag: www.milieuzones.nl
https://doehetzero.nl/gemeente/tilburg
https://www.tilburg.nl/ondernemers/milieu/ontheffing-milieuzone/
4
Risicoverdeling en garanties
02
Algemeen
01
Als de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
02
Als de in lid 01 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.
03
Aansprakelijkheid
01
De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.
5
Bijbehorende verplichtingen
02
Tijdelijke verkeersmaatregelen
01
- Voor de inhoudelijke eisen zie bijlage bij dit bestek:
- Randvoorwaarden tijdelijke verkeersmaatregelen.
- De aannemer / onderaannemer dient in het bezit te zijn van een KOMO- procescertificaat op
basis van de BRL 9101 conform de het KIWA Reglement voor Procescertificatie t.b.v. plaatsen, in
stand houden, controleren en verwijderen.
- De aannemer verstrekt de directie voor aanvang, een kopie van het procescertificaat.
Alle te plaatsen borden, volgens bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens,
plaatsen volgens de 'plaatsingsbeschikking'.
Het is niet altijd nodig een plan van aanpak op te stellen. Voor wegen buiten de bebouwde kom wordt wel altijd een plan gevraagd.
02
Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen.
03
De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:
a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de aangebrachte
voorzieningen. Dit geldt tijdens en buiten de werkzaamheden.
Bij normale werkdagen:
- Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden
en of werktijden controleren;
- Buiten de normale werkdagen:- minimaal om de 24 uur controleren;
- Bij omleidingroutes:- minimaal om de 24 uur controleren.
Een en ander conform artikel 62.03.01 lid 04 en 05 van de Standaard.
b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale werkdagen en
werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorziening;
c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de directie naam,
adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met de uitvoering van deze
werkzaamheden.
04
Als de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
05
De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit logboek dient ten aller tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle een keer per week middels rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.
06
De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande (verticale) elementen en in boomspiegels. Dit met uitzondering aan lichtmasten.
07
Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape gebruikt worden. Tevens dient het mastluik ten alle tijde bereikbaar te zijn.
08
Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst worden:
@ In overleg te bepalen
- Nieuw aangebracht asfalt: J37 met geel onderbord, met tekst:
Nieuw wegdek langere remweg.
Dit op elke aansluitende rijbaan op het gemaakte werk.
6 weken na openstelling moet de bebording verwijderd worden.
- Wijziging van verkeerssituatie: J37 met geel onderbord, met tekst:
Let op, Situatie gewijzigd.
6 weken na openstelling moet de bebording verwijderd worden.
- Wijziging van voorrangssituatie: J37 met geel onderbord, met tekst:
Let op, Situatie gewijzigd.
6 weken na openstelling, moet de bebording verwijderd worden.
- Werkzaamheden in de berm: J37 met geel onderbord, met tekst:
Zachte berm.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.
- NIeuwe oppervlaktebehandeling: J20 en J25.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.
- NIeuwe drempel(s): J38.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.
@
Bestekposten voor de tijdelijk bebording (J20-25-37) dient ook in Deel 2.2 te staan.
@
64
Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen, algemeen
1
Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen
2
Eisen en uitvoering
03
Plan van Aanpak beheersen invasieve exoten
01
De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform het plan van aanpak op grond van een ontheffing of de goedgekeurde gedragscode van Stadswerk 'Gedragscode ruimtelijke ontwikkeling en inrichting'.
02
@ Met de adviseur Ecoloog van Tilburg dient er bekeken te worden of dat dit opgenomen moet worden @
@ Voorbeeld is met de Aziatische duizendknoop geschreven @
De aannemer moet verspreiding van de @ Aziatische duizendknoop @ voorkomen, er dient een Plan van Aanpak "Beheersen @ Aziatische duizendknoop @ opgesteld te worden. Dit plan moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:
a. Het werkterrein voorafgaand aan de werkzaamheden laten vrijgegeven door een ecoloog;
b. De (graaf)werkzaamheden vinden plaats onder ecologisch begeleiding/toezicht;
c. Aanwijzingen van de uitvoeringsmanager en/of ecoloog altijd opvolgen;
d. Besmette gebieden duidelijk markeren, bijvoorbeeld met rood-wit-lint;
e. Houd het gebied zo klein mogelijk;
f. Voorkom dat plant- en wortelresten het werkgebied verlaten;
g. Bovengrondse plantdelen afknippen, verzamelen en in een gesloten verpakking als restafval
afvoeren;
h. Grond waarin zich (delen van) de @ Aziatische duizendknoop @ bevind(t)(en) afvoeren naar een erkende verwerker / thermisch reiniger invasieve exoten;
i. Vrijgekomen grond meteen in de container/vrachtwagen te verwerken;
j. Grond alleen vervoeren in vrachtwagens met gesloten of afgedekte bak;
k. Al het gebruikte materieel (graafmiddelen, banden, traptreden, schoonzolen, kniptangen, kleding, etc.) schoonmaken voordat dit het werkterrein verlaat.
03
4 weken voordat met de uitvoering (van een onderdeel) van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn goedgekeurde Plan van Aanpak instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen. Alleen personeel dat de instructies heeft ontvangen mag het gebied betreden.
04
@
Bij graafwerkzaamheden de planten uitgegraven tot een diepte waarin geen wortels van de planten meer aanwezig zijn. Het zand moet of worden afgevoerd of worden gezeefd.
@Deel 2.2 hierop af te stemmen@
5
Bijbehorende verplichtingen
02
Ter zake kundige ecoloog
01
Het invullen en borgen van de omgevingswet vereist bepaalde deskundigheid, deze bestaat uit:
- Kennis / Vaardigheden / Houding en ervaring.
Het bevoegd gezag hanteert onderstaande definities voor een deskundige
(bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)
Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soort specifieke ecologie:
- Heeft een afgeronde HBO of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie;
of
Heeft een afgeronde MBO opleiding, met als zwaartepunt de omgevingswet, soortenherkenning
en zorgvuldig handelen t.o.v. die soorten;
- Is werkzaam voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het
Netwerk Groene Bureaus.
02
Personen die aan bovenstaande definitie voldoen worden door het bevoegd gezag erkend als deskundige bij het opstellen en uitvoeren van ontheffingen, vergunningen, meldingen en bij het toepassen van de gedragscodes van Stadswerk (of een andere goedgekeurde gedragscode).
In de gedragscodes van Stadswerk wordt daarnaast ook een specificatie voor deskundigheid opgenomen. Dit wordt geborgd door een certificering die zo is opgezet dat er sprake is van een ketencertificering.
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Zorgvuldig inventariseren| Zorgvuldig handelen| Zorgvuldig handelen
| Bestendig beheer| Ruimtelijke ontwikkeling
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Flora- en faunacontroleur | Niveau 1| Niveau 3
| Voorman/medewerker|Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
Flora- en fauna-inspecteur | Niveau 2 | Niveau 4
| Opzichter/uitvoerder| Projectleider/adviseur
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
(Specialist) | Niveau 3
| Bedrijfsleider/werkvoorbereider
Er is certificering voor de volgende niveaus:
———————————————————————————————————————————
03
De deskundigheid dient aantoonbaar te zijn middels een door VHG/Vereniging Stadswerk afgegeven certificaat van een erkend opleidingsinstituut. Er zijn meerdere aanbieders van opleidingen en examens. Let bij het selecteren van een opleider of er een VHG/Stadswerk certificaat wordt verstrekt!
De gemeente stelt het hebben van een certificaat als harde eis.
71
Sport-, speel- en recreatievoorzieningen
1
Speeltoestellen
1
Begrippen
01
Algemeen
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 71.11.01 lid 01 van de Standaard dient er niet alleen een opleveringsinspectie plaatst te vinden van 1 toestel, maar ook een gehele toets van meerdere toestellen, mocht er sprake zijn van clustering of speelplek met meerdere speeltoestellen.
@ Denk ook aan elementen zoals tribunes, die in 1e instantie niet gezien worden als en speeltoestel.
04
Alle speelaanleidingen dienen te worden geleverd met een bijbehorend technisch constructiedossier, gebruiksvoorschrift en identificatie.
2
Eisen en uitvoering
01
Valdempende ondergrond
03
De valondergronden dienen te voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie - en Speeltoestellen (WAS).
De eisen gesteld in de NEN-EN 1177 vormen hierin het toetsingskader.
04
Alle valondergronden dienen te worden geleverd met bijbehorende (keurings) certificaten en leveringsbonnen, deze dienen door de directie te worden goedgekeurd alvorens met de verwerking van de betreffende materialen wordt gestart. Tevens zorgt de aannemer ervoor de de directie een kopie zal ontvangen.
10
Keuring en inspectie
01
Alle speeltoestellen en speelaanleidingen worden na plaatsing geïnspecteerd. Toestellen die niet voorzien zijn van een keuring, dienen gekeurd te worden en voorzien van een certificaat door een daartoe aangewezen instelling. De betreffende instellingen zijn aangewezen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
02
De aannemer verzorgt de aanvraag bij Repcon voor het uitvoeren van een opleveringsinspectie en de mogelijk hieruit voortvloeiende werkzaamheden.
03
Voldoen aan eisen:
Bij een opleveringsinspectie (Conform artikel 5.3 van NEN-EN 1176-7) wordt nagegaan of het toestel conform het certificaat en geldende veiligheidseisen volgens het WAS is geplaatst en derhalve door de beheerder geaccepteerd kan worden. Eventuele afwijkingen worden in beeld gebracht. Bij afwijkingen draagt de aannemer bij aan de communicatie met de leverancier/aannemer om ervoor te zorgen dat de speelplek conform WAS wordt opgeleverd. Na oplossen van afwijkingen en overdracht aan opdrachtgever wordt de plek opgenomen in Playmapping door de inspecteur. Aanvullend aan deze inspectie dienen naast de toestellen ook de valondergronden opgenomen te worden in Playmapping als gekoppeld object.
04
Invoeren gegevens in Playmapping:
Na de opleveringsinspectie wordt door de Repcon de speelplek met speeltoestellen en valondergronden toegevoegd in Playmapping met alle gevraagde informatie / velden en logboek gegevens. Er dient er een foto van de plek waarop ook de valondergronden zichtbaar zijn en een foto van alle toestellen te worden geplaatst in Playmapping.
05
Invoeren gegevens en procedure afwijkingen:
De opleveringsinspectie per locatie en of toestel dient in overleg na verzoek door opdrachtgever te zijn uitgevoerd. De gegevens dienen op de dag van de opleveringsinspectie aan de opdrachtgever te worden geleverd. Verslaglegging via mail van afwijkingen dient uiterlijk na 1 werkdag plaats te vinden.
6
Bouwstoffen
02
Houtsnippers
01
Leveren inclusief bijbehorend TUV certificaat gecontroleerd op HIC waardes en korrelgrootte.
03
Verduurzaming Robiniahout
01
Het Robiniahout wordt geschuurd en voorzien van een ecologische transparante lazuurlaag (ademende beits) met plantaardige pigmenten. De houtlazuur moet bestaan uit natuurhars en plantenoliën, natuurlijke oplosmiddelen zowel als aarde als mineralenpigmenten, dit moet lood-, cadmium- en chromaat vrij zijn. Het lazuur moet voldoende zweet- en speekseltest als aan de Kinderspeelgoed normserie NEN-EN 71 en moet krasvast zijn.
04
Bouwstoffen Speeltoestel
01
Het speeltoestel @@ moet zijn van het leverancier @@ te @@ of daarmee overeenstemmend. www.@@.nl
72
Meubilair
1
Meubilair
3
Informatieoverdracht
05
Werkzaamheden afvalbakken
01
De afvalbak moet afkomstig zijn van de leverancier:
Visser en Visser te Breda of daarmee overeenstemmend.
- www.visserenvisser.nl/afvalbak-type-collect-75-l-met-poer-en-staander-p1851
- www.visserenvisser.nl/afvalbak-type-city-suga-100-l-incl-logo-en-poer-antraciet-ral-7016
6
Bouwstoffen
01
Palen - sluishek - afvalbak - bank - tafel
01
De aluminium paal met kleur rood/bruin RAL 3007 moet zijn van het type Tilburger van de leverancier Melis metaalgieterijen B.V. te Tilburg of daarmee overeenstemmend.
www.melisgieterijen.nl
02
De RVS paal en het RVS sluithek met kwaliteit 304 moeten worden betrokken van de firma van @@ te Tilburg of daarmee overeenstemmend.
03
De afvalbak moet worden betrokken van de leverancier Visser & Visser te Breda of daarmee overeenstemmend.
www.visserenvisser.nl/afvalbak-type-sn-75-l
www.visserenvisser.nl/afvalbak-type-city-suga-100-l-incl-logo-en-poer-antraciet-ral-7016
04
De bank - tafel moeten worden betrokken van de leverancier Velopa te Leiderdorp of daarmee overeenstemmend.www.velopa.nl
05
De Solidbank moet zijn van de fabrikant: Struyk Verwowww.struykverwoinfra.nl
06
Alle afneembare en inzinkbare palen moeten zijn uitgerust met een Type D-Secure sleutel (staal). Afmetingen: rond 20 mm L= 70 mm waarin de D is opgenomen, met een dwars stangetje van 130 mm (ook wel halve-maan sleutel genoemd).
02
Fietsenbeugel - Lichtmastbeschermer
01
De fietsenbeugels RVS met kwaliteit 304, moeten worden betrokken van de firma @@ of daarmee overeenstemmend.
02
De Lichtmastbeschermer RVS met kwaliteit 304, moeten worden betrokken van de firma van @@ of daarmee overeenstemmend.
03
RVS-Strip
01
De RVS-strip Standaard Tilburg met RVS kwaliteit 304 moet worden betrokken van de firma van @@ of daarmee overeenstemmend.
04
T-markeernagel
01
T-markeernagel heeft te voldoen aan het monsterstuk dat ter inzage ligt bij de gemeente.
80
Funderingslagen
1
Verhardingslagen van steenmengsel
2
Eisen en uitvoering
01
Uitvoering
08
Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.
09
De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan. Grotere hoogte afwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.
DIT ARTIKEL OPNEMEN, INDIEN IN HET BESTEK DE AANLEG VAN EEN PROEFVAK IS VOORGESCHREVEN. ZIE OOK DE BEPALINGEN ONDER DE PARAGRAFEN 28.13, 28.14 EN 28.17.
10
De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Als de weg van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.
5
Bijbehorende verplichtingen
01
Bedrijfscontrole
03
T.b.v. de controle van de verdichtingsgraad (proef 3), dichtheidsmetingen verrichten conform § 80.17 uit de Standaard. Hiermee toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.
DIT ARTIKEL OPNEMEN, INDIEN IN HET BESTEK DE AANLEG VAN EEN PROEFVAK IS VOORGESCHREVEN. ZIE OOK DE BEPALINGEN ONDER DE PARAGRAFEN 28.13, 28.14 EN 28.17.
04
De verdichtingsgraad van de fundering kan, naast de bedrijfscontrole door de aannemer, steekproefsgewijs door of vanwege de directie worden gecontroleerd.
6
Bouwstoffen
06
Menggranulaat - KOMO certificaat
04
Er dient een KOMO certificaat aangeleverd te worden van het toe te passen menggranulaat.
07
Hydraulisch menggranulaat
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.07 lid 01 van de Standaard mag er geen hydraulisch menggranulaat verwerkt worden in funderingen in Tilburg.
08
LD-staalslakmengsel
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.08 lid 01 van de Standaard mag er geen LD-staalslakken verwerkt worden in funderingen in Tilburg.
09
2024-09-30
verplicht
2020-05
2024-09-30
2024-09
2024-07-09
Kiezelbeton
01
Kiezelbeton is een aardvochtig mengsel van:
- Alleen steenslag/grind bestaande uit de fractie 16/32 mm.
- 250 kg portlandcement CEM I 42,5 N en 80-100 liter water per m³
( is ook afhankelijk van het vochtgehalte van de kiezels)
Bij bepaalde weersinvoelden mag CEM I 42,5R gebruikt worden.
02
Druksterkte minimaal: 15 MPa
Buigtreksterkte minimaal:2,5 MPa
03
De open kiezelbeton mag niet trillend verdicht worden.
Dan tril je de mortel naar beneden en lopen de poriën onder in de laag vol, die wordt ondoorlatend.
Bandenwals te gebruiken, die alleen statisch verdicht. Dan kneed je de laag naar zijn gewenste dichtheid zonder de mortelomhulling te laten vloeien.
51
Hydraulisch betongranulaat
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.51 lid 01 van de Standaard mag er geen hydraulisch betongranulaat verwerkt worden in funderingen in Tilburg.
7
Meet en verrekenmethoden
05
Verrekenmethode, hoeveelheden
03
De hoeveelheden aangegeven in de diverse bestekposten zijn berekend naar theoretisch profiel. Voor inklinking, uitlevering, verlies e.d. is niets bijgerekend of in mindering gebracht.
04
De ontgraven, vervoerde en bij hergebruik verwerkte m³ steenmengsel, voor zover deze betrekking hebben op een in een bestekpost voorgeschreven resultaat, worden berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in het werk in profielen van ontgraving en/of verwerking. Als de meting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidbepalingen berekend in vaste m³ aan de hand van metingen in middelen van vervoer. Voor de hoeveelheidbepalingen in vaste m³ wordt voor ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden steenmengsel gerekend met (materiaal met een normaal vochtgehalte):
-1 m³ vast volume komt overeen met 1,25 m³ los volume;
-1 m³ vast volume heeft een soortelijk gewicht van 1920 kg/m³.
81
Bitumineuze verhardingen
0
Bitumineuze verhardingen, algemeen
1
Begrippen
01
Algemeen
02
Asfaltmengsels moeten voldoen aan de Standaard RAW Bepalingen. Bij afwijken (b.v. toepassen van andere soort bitumen/afwijking op de tabellen) heeft de aannemer de verplichting om dit te melden aan de directie. Bij het niet melden wordt er een korting opgelegd, deze bedraagt
€ 2.500,00 per constatering, deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV.
Als er na het gereed komen van het werk, bij de toetsing van de boorkernen blijkt dat er toch onterechte afwijkingen op de Standaard vastgesteld worden, is dat geheel voor de verantwoordelijkheid van de aannemer. De beschreven eisen van de Standaard RAW Bepalingen blijven van toepassing, dit ook na goedkeuring van de mengsels door de directie.
03
De CROW publicatie, Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01 wordt hierbij van toepassing verklaard.
Deze publicatie is te vinden in de Kennisbank van de CROW of bij de CROW te bestellen.
Onderdeel van deze publicatie zijn de goedgekeurde oplossingsrichtingen per mengseltypen
(bijlagen A t/m D van de publicatie), deze zijn te vinden op de volgende website:
www.crow.nl/Onderwerpen/civiele-constructies/innovatieloketten/warm-mix-asfalt/
(Bovenstaande link te kopiëren en plakken in de browser)
04
De technische eigenschappen van Warm Mix Asfalt-mengsels dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan de in de Standaard genoemde eisen voor de overeenkomstige (heet) RAW asfaltmengsels.
05
De kwaliteit van de gerealiseerde Warm Mix Asfalt-mengsels worden op dezelfde manier beoordeeld als van de overeenkomstige (heet) RAW-asfaltmengsels.
2
Verwerking van asfaltwapening
01
Inlage metaal asfaltwapening
03
De ondergrond dient vlak te zijn met een tolerantie van 10 mm.
04
Tijdens aanbrengen van de wapening en de daarop benodigde asfaltoverlaging, mag er aantoonbaar geen schade ontstaan aan de wapening conform EN 15381.
05
Tijdens het aanbrengen, dient de insnoering bij het op spanning brengen van de wapening niet meer te bedragen dan 10 mm per zijde.
06
Wapening aan te brengen volgens bijlage @@ verwerkingsvoorschrift leverancier.
3
Informatieoverdracht
02
A-B-C formulieren asfaltcentrale
01
A-B-C formulieren t.b.v. de acceptatie van asfalt door de asfaltcentrale dienen door de aannemer ingevuld en ondertekend te worden.
6
Bouwstoffen
02
Asfaltwapening
01
De asfaltwapening Bitufor® / BEKAERT- Mesh Track® dient te zijn van de leverancier Intercodam of daarmee overeenstemmend en dient aangebracht te worden volgens de richtlijnen van de leverancier.www.beuker-intercodaminfra.com
02
De asfaltwapening Fortifix® moet zijn van de leverancier Intercodam Infra of
daarmee overeenstemmend en dient aangebracht te worden volgens de richtlijnen
van de leverancier.www.beuker-intercodaminfra.com
1
Voorbereidende werkzaamheden
2
Eisen en uitvoering
02
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Afwerken aardebaan
01
De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
Deze bepaling opnemen tesamen met gebruik van hoofdcode 80.01.01, indien het grondwerk en het aanbrengen van de verharding in verschillende bestekken wordt beschreven.
03
2015-01-01
verplicht
2015-01
2015-01-01
Hoogteligging
01
De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
Indien noodzakelijk, dit lid opnemen alleen voor afwijkingen in hoogteligging voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag. Tevens de meetmethode opnemen overeenkomstig artikel 81.27.02.
02
Het verschil tussen asfalt en direct aanliggend straatwerk mag ten hoogste 5 mm bedragen.
2
Asfaltverhardingen
1
Begrippen
02
Kleurasfalt
01
Onder kleurasfalt wordt verstaan asfaltbeton voor deklagen of steen mastiek asfaltbeton welke door toepassing van kleur-eigen grof toeslagmateriaal, pigment(en) een nader in het bestek gespecificeerde kleur verkrijgen.
02
Onder rood asfalt wordt verstaan asfaltbeton voor deklagen of steen mastiek asfaltbeton bestaande uit een mengsel van mineraal aggregaat, waarbij het grof toeslagmateriaal bestaat uit rode steenslag; Tilred of Cloburn met pigment ijzeroxide (rood).
2
Eisen en uitvoering
06
Verwerken van asfalt
08
De deklaag in 1 arbeidsgang aanbrengen, over de volledige breedte zonder langsnaad aanbrengen. Als de breedte van de deklaag groter is dan de breedte welke de afwerkmachine kan aanbrengen, dient het asfalt met 2 of meer afwerkmachines in 1 werkgang over de volledige breedte van de aan te brengen deklaag "warm tegen warm" gelijktijdig aangebracht te worden. Deklagen van verschillende kleuren dienen eveneens "warm tegen warm" aangebracht te worden.
13
2010-12-01
verplicht
2010-12
2010-12-01
Eisen van het resultaat: Laagdikte
02
@Van toepassing bij een Geluidreducerende deklaag@
In afwijking van het bepaalde op artikel 81.22.13 lid 02 van de Standaard mag de geluidsreducerende deklaag niet dunner zijn dan de voorgeschreven dikte volgens de betreffende bestekpost in Deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven wordt.
Als de afwijking van de laagdikte lager is wordt goedkeuring onthouden, zo ook als de afwijking dikker is dan de voorgeschreven 10 mm.
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.13 van de Standaard mag de laagdikte van een deklaag van SMA-NL / AC Surf niet meer afwijken van de in de betreffende bestekpost voorgeschreven laagdikte dan hieronder is aangegeven.
Als de afwijking van de laagdikte groter is wordt goedkeuring onthouden:
- Niet dunner zijn dan de voorgeschreven dikte volgens de betreffende bestekpost in Deel 2.2 van
dit bestek voorgeschreven wordt;
- Niet meer (dikker) zijn dan de hieronder beschreven afwijking van de voorgeschreven laagdikte
volgens de betreffende bestekpost in Deel 2.2 van dit bestek voorgeschreven wordt:
@ - SMA-NL 5 afwijking: niet meer dan 6,0 mm.
@ - SMA-NL 8 afwijking: niet meer dan 7,0 mm.
@ - SMA-NL 11 afwijking: niet meer dan 10,0 mm.
@ - AC surf DL- @ afwijking: niet meer dan @@ mm. (In overleg in te vullen)
@ - Bij fietsstraat bolling: afwijking: niet meer dan 3,0 mm.
METHODE 2010/50 OF METHODE 2010/70 INVULLEN.
14
Eisen aan het resultaat: Verdichtingsgraad en holle ruimte
01
In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de correctie CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% gezet.
09
Voor de beoordeling van de verdichtingsgraad en holle ruimte van kleurasfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.
DEZE BEPALING OPNEMEN TESAMEN MET HET GEBRUIK VAN HOOFDCODE 30.01.01, INDIEN HET GRONDWERK EN HET AANBRENGEN VAN DE VERHARDING IN VERSCHILLENDE BESTEKKEN WORDT BESCHREVEN.
15
Eisen aan het resultaat: Bindmiddel en penetratie van het bitumen
05
Voor de beoordeling van het bitumengehalte en penetratie van kleurasfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.
DEZE BEPALING OPNEMEN TESAMEN MET HET GEBRUIK VAN HOOFDCODE 30.01.01, INDIEN HET GRONDWERK EN HET AANBRENGEN VAN DE VERHARDING IN VERSCHILLENDE BESTEKKEN WORDT BESCHREVEN.
16
Eisen aan het resultaat: Korrelverdeling
02
Voor de beoordeling van de korrelverdeling van kleurasfalt worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC Surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.
DEZE BEPALING OPNEMEN TESAMEN MET HET GEBRUIK VAN HOOFDCODE 30.01.01, INDIEN HET GRONDWERK EN HET AANBRENGEN VAN DE VERHARDING IN VERSCHILLENDE BESTEKKEN WORDT BESCHREVEN.
19
Eisen aan het resultaat: Gemodificeerde bitumen-kleurstof-asfaltgranulaat
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 81.22.19 lid 01 van de Standaard mag de korrelverdeling van de 63 µm van gemodificeerde mengsels / rode deklagen bij de bedrijfscontrole bepaald worden d.m.v. de snelextractie methode, dit i.v.m. versmering van de kleurstof / modificatie bij gebruik van de soxhlet extractie.
Hiervoor moet van te voren goedkeuring gevraagd worden bij de directie, tevens dient dit gemeld worden bij de organisatie die door de RvA geaccrediteerd is.
Dit omdat het geen proefmethode volgens de Standaard RAW (Q) betreft.
20
Aanbrengen print- patroon in deklaag asfalt
01
Printpatroon uitsluitend aanbrengen in de periode 1 april tot 1 november.
02
Asfalt waarin printpatroon wordt aangebracht dient schoon, vlak en scheurvrij te zijn.
(Behalve bij de bolling fietsstraat)
03
Als de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen, meld de aannemer dit bij de directie, dit om te bepalen of en wanneer dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
04
Het printpatroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.
05
Het asfalt d.m.v. bewegende infraroodstralers over een diepte van minimaal 20 mm verwarmen tot een temperatuur van circa 110ºC.
06
De temperatuur van het asfaltoppervlak mag ten hoogste 160ºC bedragen.
Deze temperatuur regelmatig te meten.
07
Tijdens het aanbrengen van Print- patroon moet de buitentemperatuur minimaal 5ºC zijn. Bij temperaturen tussen 5ºC en 12ºC mag de windkracht niet hoger zijn dan 6 Bft.
08
Printpatroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.
3
Informatieoverdracht
01
Productie en verwerking
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.01 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer
@ weken voor het aanbrengen van het Warm Mix Asfalt aan de directie:
- De asfaltinstallatie waarin het Warm Mix Asfalt mengsel is geproduceerd.
- Planning van de te verwerken Warm Mix Asfalt.
- De verwachte productie dag(en).
- Transport- verwerkingstijden naar en op het project.
- Het wals-regiem van de Warm Mix Asfalt.
03
Als er wijzigingen zijn in de aangeboden asfalt mengsels ten gevolge van beschikbaarheid, weers-
temperatuur invloeden t.g.v. de Warm Mix Asfalt mengsels moeten deze uiterlijk 5 dagen voor
daadwerkelijke uitvoering moeten zijn doorgegeven aan de directie.
02
Gegevens asfalt: CE-Markering asfalt
01
CE-markeringsbladen:
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard:
e. Dienen de aan te leveren CE-markeringsbladen, Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP
verklaring (Declaration of Performance) en bijbehorende productie bladen van de afzonderlijke
asfaltmengsels (SMA-NL / DL- / TL- / OL- en andere mengsels) ingediend te worden. Dit in
leesbare (met tekstherkenning) originele PDF-documenten van de asfaltmolen. (Geen scans)
f. In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.02 lid 01 van de Standaard moeten de Warm Mix
Asfalt mengsels geproduceerd zijn volgens één van de oplossingsrichtingen zoals genoemd in
bijlagen A t/m D van de Richtlijn Warm Mix Asfalt v1.01. Bij het indienen van de CE-bladen moet
worden aangegeven welke oplossingsrichting van toepassing is en welk additief is toegepast.
Zie ook artikel 81.01.01 lid 02 van dit bestek.
Eventuele additieven moeten vermeld zijn op het Verkort Verslag.
02
Verkort Verslag:
Op het Verkort Verslag per asfaltmengsel dient o.a. het volgende vermeld te zijn:
- De streefdichtheid en de gewogen dichtheid van het mineraal aggregaat;
- % holle ruimte;
- Additieven die verwerkt zijn;
- Type kleurstof en % kleurstof;
- Type Steenslag;
- Soort modificeerde bitumen, % modificatie, extractieduur, extractiemethode.
Het toegepaste oplosmiddel en de hoeveelheid niet terug te vinden bindmiddel.
03
Product informatieblad:
- Verwerkingstemperatuur;
- Laagdikte.
04
Referentiesamenstelling:
De aannemer dient een eigen referentiesamenstelling formulier in, dit volgens artikel 01.14.03 en 81.21.04 van de Standaard, dit ter goedkeuring van de directie. Op dit formulier(en) dienen al de aan te brengen asfalt mengsels vermeld te staan. De referentiesamenstelling dient te voldoen aan artikel 81.22.01 van de Standaard. Eventuele referentiesamenstelling tabellen, "advies" referentiesamenstelling, bandbreedten etc. die door de asfaltmolen op het Verkort Verslag vermeld zijn worden niet geaccepteerd als de referentiesamenstelling van deze mengsel(s). Bij het toetsen van de boorkernen zijn de opgegeven waarden die vermeld zijn op het eigen referentiesamenstelling formulier van de aannemer van kracht.
05
In aanvulling op het bepaalde van Proef 62 van de Standaard, op paragraaf "4.3 watergevoeligheid" en "5.2 Verkort verslag", verstrekt de aannemer de directie van elk van de proefstukken, gebruikt voor de bepaling van de watergevoeligheid in het typeonderzoek:
a. De dichtheid proefstuk;
b. Of het proefstuk de waterconditionering heeft ondergaan of niet;
c. Een numerieke weergave in Excel van de volledige kracht-verplaatsingscurve, met een resolutie
van ten hoogste 0,1 mm voor de verplaatsing en ten hoogste 0,01 kN voor de kracht.
05
Te verstrekken en te verklaren gegevens van een dunne geluidred. deklaag
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.05 lid 01 van de Standaard dient de te behalen geluidsreductie te voldoen aan de bijlage @Eisen aan geluidsreductie deklagen.pdf@
04
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.23.05 lid 04 van de Standaard dient de gevraagde bewijslast volledig te zijn en afgestemd op de juiste snelheid van de rijbaan die in dit bestek gevraagd wordt. De aannemer dient de verklaring in van welke referentievakken (welke jaren) die aan de CROW aangeleverd zijn.
05
Als blijkt dat het verificatie dossier van de bewijslast van de geluidsreducerende deklaag niet voldoet, zal de directie de aannemer een korting opleggen.
Onder "niet voldoet" wordt o.a. verstaan:
- Ontbrekende gegevens.
Zoals referentievak(ken), weerstand tegen raveling, stroefheid bij openstelling, hechting kleeflaag.
- Ongeldige verificatie (-methode);
- Ongeldige bewijsdocumenten (verkeerde rapportages / snelheden / reducties).
De hoogte van de korting, bedraagt € 500,- per constatering.
Kortingen worden verhaald overeenkomstig §42 Lid 6 van de UAV.
06
Interlocking SMA-NL 5 deklaag / tussenlaag
01
De hechting / interlocking van de granulaten tussen de SMA-NL 5 deklaag en de tussenlaag, dient zodanig te zijn, dat de deklaag niet kan gaan schuiven.
De samenstelling-afwerking van de tussenlaag moet hierop zijn afgestemd.
07
Verwerkingsvoorschriften printpatroon
01
De print in de beton moet aangebracht worden volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier.
@ Bijlage verwerkingsvoorschrift toe te voegen
4
Risicoverdeling en garanties
01
Kwaliteitsborging en toetsing
01
In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.14 lid 01 van de Standaard wordt de correctie CF-waarde die vermeld staat in Proef 66 voor alle asfaltmengsels op 0,0% (terug) gezet.
Reden hiervan is dat de 'herziening van proef 66" die nu is doorgevoerd in de RAW catalogus september 2024, de toelichtingstekst niet toereikend is, tekst herziening:
"Deze pragmatische oplossing gaat uit van het feit dat de dichtheid van een asfaltproefstuk
beïnvloed wordt door de hoogte van dat proefstuk en het feit dat streefdichtheid uit het
typeonderzoek geen goede referentiewaarde voor de verdichtingsgraad van dunne deklagen is
Deze oplossing is dus géén oplossing van het probleem, het is alleen een pleister op de wonde"
"Het is dus wel zaak om de werking van deze pragmatische oplossing over een aantal jaren te
evalueren en na te gaan of de oplossing niet tot onterechte goedkeuring van slechte kwaliteit
asfalt heeft geleid of tot onterechte afkeur van goede kwaliteit"
Mochten er waarden geconstateerd worden van de verdichting die niet voldoen (Onthouding van Goedkeuring) wordt er per geval gekeken naar de corrigerende maatregel van de aannemer, dit volgens Artikel 81.24.01 lid 08 van de Standaard RAW.
--------------
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01 van de Standaard dient de bedrijfscontrole (* Eventueel Nader Onderzoek(en)) door een organisatie uitgevoerd te worden die door de RvA geaccrediteerd is. Deze instelling moet vermeld staan op de website: www.rva.nl
* Voor er Nader Onderzoek wordt verricht naar de B-kern(en), moet er eerst toestemming gevraagd worden aan de directie voordat een afwijking van een eigenschap van de A-kern, de B-kern verder onderzoekt wordt.
Verder dient er rekening gehouden worden met:
a. De aannemer stelt vooraf een boorplan op dient dit in bij de directie voor goedkeuring.
b. De boringen dienen a-select genomen te worden en de oppervlakten dienen niet groter te zijn
dan 1000 m². Er dient een duidelijk tekening aangeleverd te worden met daarop de m² en de
betreffende uitvoeringseenheden. (n1- n2 etc.) Locaties van de boorkernen:
- Zoveel als mogelijk buiten de rijsporen.
- Daar waar nog markering moet komen, hier voorafgaand te boren.
c. In aanvulling op het bepaalde dient de aannemer in zijn kwaliteitsplan de resultaten vast te
leggen van -Onderlaag(en) - Tussenlaag(en) die binnen indeling van de boorvakken-
uitvoeringseenheden van de deklaag vallen.
Uitleg:
- In b.v. een fietspad waar een inritconstructie zit, waar t.p.v. de inrit een extra tussenlaag zit,
dient deze uitvoeringseenheid van de deklaag niet op 1, maar op ten minste 2 locaties
geboord te worden.
- In b.v. een rijbaan waarvan de helft van de uitvoeringseenheid een nieuwe asfaltconstructie krijgt
en de andere helft alleen de deklaag vervangen wordt, dient op ten minste 2 locaties geboord te
worden.
c. Het boren van de boorkernen:
- Uitgevoerd door de hierboven genoemde organisatie;
of
- Uitgevoerd worden door de aannemer zelf.
Dan dient er een medewerker van de genoemde organisatie aanwezig te zijn om de
boorkernen in ontvangst te nemen, dit dient aan de directie medegedeeld te worden.
d. Per uitvoeringseenheid boring(en) dienen alle asfaltlagen onderzocht te worden, dit op de
volgende onderzoeken volgens deze kwaliteitsborging:
- Dikte van de lagen;
- Korrelverdeling;
- Bindmiddelgehalte;
- Holle ruimte;
- Verdichtingsgraad.
e. In de bedrijfscontrole moet een visueel overzicht staan van elke boorkern, dit in tabelvorm of
grafisch, duidelijk met 3 kleuren aangegeven de gevonden waarde, dit met een foto erbij van de
betreffende boorkern. Dit om meteen visueel de kwaliteit van de gehele boorkern in beeld te
brengen.
f. De rapportage dient direct door de geaccrediteerde instelling ter beschikking gesteld te worden
aan de directie en de aannemer, dit tegelijkertijd via e-mail. Dit geldt ook voor conceptrapport(en).
02
@ Dit iid 02 alleen toe te voegen na overleg met de adviseur verhardingen
@
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard dient de aannemer in zijn
kwaliteitsplan op te nemen daar waar het gaat om onder-en tussenlagen, de tussentijdse
kwaliteitscontrole uit te voeren op:
- Laagdikte;
- Verdichtingsgraad.
Deze gegevens kunnen opgevraagd worden na de uitvoering.
09
De kosten van deze bedrijfscontrole zoals in Lid 01 is beschreven, zie bestekpost 819010.
10
De aannemer dient alle gegevens betreffende de asfaltconstructie (zie ook artikel 81.23.02) in te
dienen bij deze organisatie, zodat er een onafhankelijke toets uitgevoerd kan worden op het
gemaakte asfalt werk. Voor deze bedrijfscontrole dient o.a. aangeleverd te worden:
- Weegbonnen;
De weegbonnen dienen deel uit te maken van de bedrijfscontrole volgens lid 01. Deze moeten in
het document opgenomen, of als bijlage aangeleverd worden;
- CE-bladen;
- DoP;
- Verkort Verslag;
- Dit bestek;
- Formulier referentiesamenstelling;
- Goedkeuringformulier gemeente;
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) en uitvoeringseenheden in PDF.
De bevindingen dienen alleen aan te geven of dat de betreffende asfaltlaag:
- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de kortingsregeling valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring).
11
Ook i.v.m. de laagdikte van de deklaag (volgens artikel 81.22.13 Lid 04) dienen ook deze bevindingen aangegeven te worden of dat deze:
- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de kortingsregeling valt;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring).
02
Beoordeling van de kwaliteit van de verharding
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.02, lid 01 van de Standaard dient de aannemer de
gevraagde bedrijfscontrole volgens artikel 81.24.01 van dit bestek in bij de directie, dit om vast te
stellen of is voldaan aan hetgeen gevraagd is in dit bestek. Het rapport van de instelling is daar
leidend in.
04
Inrichting- onderzoek naar de samenstelling- eigenschappen van het asfalt
02
@ Toe te passen bij geluidsreducerende asfaltlagen: @
In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 02 van de Standaard wenst hierbij de directie de samenstelling van de dunne geluidsreducerende deklaag te controleren, dit volgens eisen van artikel 81.24.01. Dit om inzicht te krijgen van de theoretische en de aangebrachte holle ruimte, semi-dichtheid van het mengsel en de samenstelling in beeld te brengen.
In afwijking op het bepaalde in artikel 81.24.04 lid 02 van de Standaard zijn lid 03 t/m 06 van dit artikel wel van toepassing.
@
Tevens dient er rekening gehouden met / onderzocht te worden:
a. De boorkernen niet in het rijspoor te nemen.
b. Op brugdekken dienen er hoppermonsters onderzocht te worden, dit op de volgende onderzoeken volgens de kwaliteitsborging:
- Korrelverdeling;
- Bindmiddelgehalte;
c. Holle Ruimte:
I.v.m. het indicatieve onderzoek naar de holle ruimte van de deklaag.
d. Laagdikte:
Daar waar niet geboord wordt, moet de laagdikte aangetoond worden, dit via de Mit-scan methode.
@
06
Goedkeuring
01
In afwijking op het bepaalde in artikel 81.24.06, lid 01 van de Standaard is er pas goedkeuring van het werk, als de onderzoeksresultaten verstrekt zijn, besproken en afgehandeld zijn (incl. eventuele herstelwerkzaamheden) met de directie.
5
Bijbehorende verplichtingen
02
Metingen geluidsreducerende deklaag
01
T.g.v. de aanleg van de geluidreducerende deklaag dienen er na oplevering 2 geluidsmetingen plaats te vinden:
1e meting:Tussen 3 en 12 weken na openstelling van het wegvak.
Verzorgt door de aannemer.
2e meting:Na 60 maanden (met een marge van plus of min. 6 maanden)
na openstelling van het wegvak.
De 2e meting meting zal de gemeente Tilburg (opdrachtgever van dit project) verzorgen.
De resultaten zullen met de aannemer gedeeld worden, ook de eventuele vervolg/stappen voor de vervanging van de geluidsreducerende deklaag.
Lid 8 van bijlage # Eisen aan geluidsreductie deklagen @PROJECTNAAM@.pdf blijft van toepassing:
- Als de toetswaarde lager is dan de eis volgens lid 7 van dit document, dan wordt er geen kortingsregeling toegepast maar moet de deklaag vervangen worden met een mengsel wat wel voldoet aan de gevraagde geluidreductie, de vervangingskosten zijn dan ook voor de aannemer.
6
Bouwstoffen
12
Bitumineuze afdichtingsstrip
01
De Bitumineuze afdichtingsstrip moet aan de volgende technische eisen:
Heeft een volledig zelfklevende coating aan één zijde (de gladde zijde), dit voor het eenvoudig en veilig kan worden aangebracht zonder gebruik te maken van een gasbrander. De andere zijde, de licht gegolfde zijde van de bitumenstrip heeft geen zelfklevende coating en dient als basis voor het aanbrengen van het warme asfaltmengsel.
TestUnit Typical results range Requirement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Softening point (Ring&Ball method) ºC > +100> +90
Cone penetration 0,1 mm 20-50 20-50
Recovery% 10-3010-30
Cold bending behaviour ºC <= +/- 0= +/- 0
Stretch and adhesive strength% / N/mm² >= 10 / <= 1.0 >= 10 / <= 1.0
13
EVA polymeer modificatie
01
De EVA modificatie moet bestaan uit:
- 5% M/M Polybilt 106 of- 5% M/M Evathane.
02
De aannemer dient een eventuele gelijkwaardigheid aan te tonen van een andere EVA modificatie door de functionele eigenschappen te vergelijken van het voorgeschreven mengsel en het alternatief. Tevens dient gelijkwaardigheid aangetoond te worden op:
-Penetration & softening point results.
-DSR results - USA anti-rutting criteria - G* sin(delta).
-DSR phase angle - Similar visco-elastic character.
Deze bepaling opnemen in Deel 3 van het bestek als ‘innovatief’ asfalt dat door het Asfaltkwaliteitsloket is gevalideerd op TRL-niveau 7, wordt toegestaanals alternatief voor asfalt dat in de RAW Standaard Bepalingen is gekarakteriseerd op basis van functionele eigenschappen. Eventueel aanvullende criteria vermelden.
De bestekschrijver/opdrachtgever kan hiermee dus aangeven dat de aannemer dit soort alternatieven mag aandragen. Dat moet dan tevens in de aanbestedingsdocumenten worden vermeld.
De validatie op TRL-niveau 7 heeft plaatsgevonden op basis van basis van gegevens over de geclaimde eigenschappen van het asfalt die zijn verkregen door ervaringen met het asfalt op één of meerdere proefvakken op het beoogde toepassingsgebied.
Als deze bepaling wordt gehanteerd dan wordt ook asfalt toegestaan dat is gevalideerd op TRL-niveau 8 of 9. Deze bepaling NIET in het bestek opnemen in combinatie met keuzebepalingen 81.26.11 en 81.26.12.
14
SMA-NL / AC surf rood asfalt
01
- Rode SMA-NL moet met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden voldoen aan de
eisen voor SMA-NL.
- AC surf moet met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden voldoen
aan de eisen voor AC surf.
02
Rode steenslag voor SMA-NL / AC surf moet zijn Tilred, of Cloburn. Kleurstelling rood, zoals monsterstuk dat ter inzage ligt bij de gemeente.
03
Ijzeroxide: 3% (M/M) van het totale mineraal aggregaat moet worden vervangen door rode ijzeroxide.
De te doseren hoeveelheid rode pigment maakt deel uit van de vulstoffractie in het minerale mengsel. Het in het voor onderzoek gevonden vulstofgehalte wordt verminderd met het gehalte aan rood pigment.
15
Rood pigment
01
Het rode pigment voor de kleuring voor de rode fietspaden (SMA-NL en AC surf) moet zijn van rode ijzeroxide: - Bayfexxox 130 of Ferroxon ijzeroxide 130 of daarmee overeenstemmend.
7
Meet- en verrekenmethoden
02
Meten van de vlakheid in dwarsrichting
03
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten d.m.v. waterpassing. Dwarsprofiel worden gemeten en minste eenmaal per 5 m.
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2020-03-05
Meten van de vlakheid in langsrichting
05
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten d.m.v. waterpassing. Lengteprofiel worden gemeten en minste eenmaal per 5 m.
07
Bepalen van de geluidsreductie van een dunne geluidreducerende deklaag
02
In afwijking op het bepaalde in artikel 81.27.07 lid 02 van de Standaard wordt het reinigen van de deklaag niet als meerwerk verrekend..
04
In afwijking op het bepaalde in artikel 81.27.07 lid 04 van de Standaard maakt de aannemer een verdeling van de 100 m vakken en legt dat ter goedkeuring voor aan de directie.
4
Oppervlakbehandeling
2
Eisen en uitvoering
05
Aanbrengen oppervlaktebehandeling
10
Het aanbrengen van het type 2-componenten flexibel blijvende epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex® van de leverancier Possehl te Oosterhout, dient te gebeuren volgens de aanbrengen/verwerkingsvoorschriften van de leverancier.www.possehl.nl
11
Het aanbrengen van het type Pentack @@ verjongingsbehaneling moet zijn van de leverancier Esha te Groningen of daarmee overeenstemmend. www.eshainfrasolutions.nl
Aanbrengen dient te gebeuren volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier.
4
Risicoverdeling en garanties
04
Garantie oppervlaktebehandeling van kunststof
01
De aannemer garandeert de door hem aangebrachte oppervlakbehandeling gedurende 5 jaar na het aanbrengen van de oppervlakbehandeling op het desbetreffende weggedeelte. Garantie, als bedoeld in § 22 van de UAV, wordt door de opdrachtgever ingeroepen, als:
- Van de desbetreffende weggedeelten vóór het verstrijken van de garantietermijn op meer dan
10% van een rechthoekig oppervlak van ten minste 1 m², waarvan de kortste zijde ten minste 0,5
m bedraagt geen afdekmateriaal meer aanwezig is.
- Er luchtbellen ontstaan, dit door een verkeerde methode van aanbrengen.
INDIEN NOODZAKELIJK, DIT LID OPNEMEN ALLEEN VOOR AFWIJKINGEN IN HOOGTELIGGING VOOR DE VOLGENS HET BESTEK AAN TE BRENGEN BOVENSTE LAAG. TEVENS DE MEETMETHODE OPNEMEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 31.27.02.
6
Bouwstoffen
01
Bindmiddel rode bitumineuze oppervlakbehandeling
02
Bindmiddel t.b.v. rode bitumineuze oppervlakbehandeling moet zijn van het type 2-componenten flexibel blijvende epoxyhars rood gepigmenteerd type Thermoflex®, van de leverancier Possehl te Oosterhout of daarmee overeenstemmend.
www.possehl.nl
02
Steenslag voor oppervlaktebehandeling
06
De korrelverdeling Rode JFF Porfier 2-3 dient als volgt te zijn:
ZEEF OP ZEEFTOLERANTIE
C5.6 0.0
C40.0
2.831.6± 2
2.095.3± 2
1.499.5± 1
1.099.8± 1
0.599.9± 1
0.18099.9± 1
0.063100
03
LVO verjongingsbehandeling deklaag
01
Het aanbrengen van het type Pentack @ (M) @ verjongingsbehandeling moet zijn van de leverancier Esha te Groningen of daarmee overeenstemmend. www.eshainfrasolutions.nl
Aanbrengen dient te gebeuren volgens verwerkingsvoorschrift van de leverancier.
82
Betonverhardingen
0
Betonverharding, algemeen
5
Bijbehorende verplichtingen
01
Opleveringscontrole
01
De opleveringscontrole van de betonnen rijbaan dient te worden uitgevoerd door een organisatie
uitgevoerd te worden die door de RvA geaccrediteerd is. Deze instelling moet vermeld staan op de website: www.rva.nl
a. In afwijking op het bepaalde van artikel 82.05.01 van de Standaard, verdeeld de directie de in
volgende dagen aangebrachte betonverharding in vakken van maximaal @1000 m².
De zijkanten van de betonverharding, een constructielangsvoeg en een dagvoeg vallen samen
met de grenzen van een vak.
b. In elk van de lid 02 bedoelde vakken een cilinder te boren, dit met een boor met een inwendige
middellijn van 102 + of -1 mm, door de gehele dikte van de volgens Deel 2.2 aangebrachte
betonverharding, loodrecht op het wegoppervlakte.
c. De cilinders boren op de door de directie aangegeven, as-select gekozen plaatsen, tussen de
21ste en 25ste dag na het aanbrengen van de betonspecie. Dit in het bijzijn van de directie en
geaccrediteerde instelling.
d. Er dient een duidelijk tekening aangeleverd te worden met daarop de m² en de
betreffende uitvoeringseenheden. Locaties van de boorkernen:
- Zoveel als mogelijk buiten de rijsporen.
- Daar waar nog markering moet komen, hier voorafgaand te boren.
e. Het boren van de boorkernen:
- Uitgevoerd door de hierboven genoemde organisatie;
of
- Uitgevoerd worden door de aannemer zelf.
Dan dient er een medewerker van de genoemde organisatie aanwezig te zijn om de
boorkernen in ontvangst te nemen, dit dient aan de directie medegedeeld te worden.
f. Waar de directie zichtbare gebreken vaststelt of onvoldoende kwaliteit van de betonverharding
vermoedt, dient per 100 m² 1 extra kern te worden geboord. Daartoe geeft de directie op tekening
aan het weggedeelte waarin die controle moet plaatsvinden. Item c. is hierop van toepassing.
g. Per uitvoeringseenheid boring(en) dient onderzocht te worden op de volgende onderzoeken
volgens deze kwaliteitsborging:
- 82.12.03 - 82.14.17Laagdikte
- 82.12.05Druksterkte
- 82.17.72Vorst- dooibestendigheid
- 82.12.01 en 82.17.01Stroefheid
De kosten van deze bedrijfscontrole zoals in Lid 01 is beschreven: zie bestekpost 820710.
De aannemer dient alle gegevens betreffende de betonconstructie in te dienen bij deze organisatie, zodat er een onafhankelijke toets uitgevoerd kan worden op het gemaakte beton werk. Voor deze opleveringscontrole dient o.a. aangeleverd te worden:
- CE-bladen;
- DoP;
- Dit bestek;
- Data van de gestorte betonverhardingen vakken.
- Een (duidelijke) tekening met daarop de boorlocaties (GPS-coördinaten) en uitvoeringseenheden in PDF.
De bevindingen dienen alleen aan te geven of dat de betreffende betonverharding:
- Voldoet (Geen afwijkingen gevonden);
- In de kortingsregeling valt, tevens wat dan de korting inhoud;
- Niet voldoet (Onthouding van goedkeuring).
Het rapport van de opleveringscontrole, foto's van de gedrukte kernen, conclusies dient direct door de geaccrediteerde instelling ter beschikking gesteld te worden aan de directie en de aannemer, dit tegelijkertijd via e-mail.
6
Bouwstoffen
01
Geopolymeer beton (VOORLOPIG NIET TOE TE PASSEN)
01
De betonverhardingen mag geen staalslakken bevatten.
02
De gestorte beton moet bestaan uit geopolymeer beton.
Zie verder artikel 82.16.09 Geopolymeren betonspecie.
@ Deze tekst is de 1e opzet, moet nog verder uitgewerkt worden.
1
Betonverhardingen
2
Eisen en uitvoering
02
2016-03-01
verplicht
2020-05
2020-05
2016-01-21
Vlakheid van het wegoppervlak
01
In afwijking van lid 01 van artikel 82.12.02 van de Standaard mag bij betonverhardingen de afwijking in vlakheid in langsrichting van het wegoppervlak, gemeten met een rei van 3 m lengte of een (zelfregistrerende) rolrei van 3 m lengte (proef 71), per meetvak van 100 m1 ten hoogste 15 mm bedragen. Bovendien mogen per meetvak van 100 m1 niet meer dan één afwijking groter dan 10 mm of meer dan tien afwijkingen groter dan:
- Bij wegtype 1 Hoofdwegennet:3 mm bedragen.
- Bij wegtype 2 Zwaar belaste wegen:5 mm bedragen.
Methode 2010/50 of methode 2010/70 invullen.
03
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2019-10-04
Laagdikte en plaatbreedte van een betonverharding
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01, 2e item van de Standaard mag het tekort aan laagdikte van de betonverhardingslaag aangebracht op een menggranulaat niet meer bedragen dan 10 mm.
Afwijkingen in hoogteligging alleen vastleggen voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag. Tevens de meetmethode opnemen overeenkomstig artikel 82.17.01 lid 01.
03
In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 03 mag de afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
04
2021-08-27
verplicht
2020-05
2023-09
2021-07-05
In het werk gestorte betonnen lijnconstructies, betonbanden, goten etc.
02
In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.04 lid 02 van de Standaard mag de afwijking :
- Breedte aan de bovenzijde:- 5 mm en + 5 mm;
- Breedte aan de onderzijde:- 5 mm en + 5 mm;
(ter hoogte van het verhardingsvlak)
- Hoogte:- 5 mm en + 5 mm.
Deze bepaling opnemen samen met gebruik van hoofdcode 82.01.01, indien het grondwerk en het aanbrengen van de verharding in verschillende bestekken wordt beschreven.
05
2020-05-01
verplicht
2020-05
2020-05
2019-10-04
Druksterkte van beton
02
In aanvulling op het bepaalde in artikel 82.12.05 lid 02 van de Standaard geldt:
De druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de verharding moet na een verhardingstijd van 28 dagen tenminste 90% bedragen van de karakteristieke cilinderdruksterkte, behorend bij de voorgeschreven sterkteklasse (CC-waarde). De gemiddelde druksterkte van 6 of meer cilinders moet tenminste gelijk zijn aan aan de relatie volgens lid 02 van artikel 82.12.05 van de Standaard (voorgeschreven CC-waarde). De gemiddelde druksterkte van 2 tot 5 cilinders moet tenminste gelijk zijn aan de voorgeschreven sterkteklasse (CC-waarde) + 8 N/mm².
Invullen categorie FT0, FT1 of FT2 .
09
BETONCHECK-tool
Er dient op de website van Betoninfra de BETONCHECK uitgevoerd te worden:
www.betoninfra.nl/kennisportaal/tools
U dient zich hiervoor te registeren, de uitslag van deze tool is bindend. De gegevens dienen direct gedeeld te worden met de directie, dit voor de volgende 2 toetsen:
a. Betonnen rijbaan @fietspad openstellen voor verkeer:
Tijdens de aanleg van de betonverharding dienen er @ kubussen gestort te worden, die in de
zelfde omstandigheden direct langs het werk bewaard worden.
Voor het bepalen of dat de druksterkte van 70% van deze betonverharding is behaald, of dat deze aan de gewenste functionele eisen voldoet, dient de tool te worden gebruikt.
Pas na goedkeuring door de directie mag de rijbaan voor verkeer opengesteld worden.
b. Eindsterkte van de betonnen rijbaan @fietspad.
Voor het bepalen of dat de einddruksterkte van deze betonverharding is behaald, of dat deze aan de gewenste functionele eisen voldoet, dienen de geboorde kernen getoetst te worden, dient
ook de tool te worden gebruikt.
09
Verwerken betonspecie
10
De zijkant van de betonverharding moet worden uitgevoerd volgens een strakke lijn conform
82.12.03, waarbij geldt dat er per 5 m gecontroleerd wordt.
11
ls het bestek voorschrijft dat betonverhardingen machinaal aangebracht moeten worden dan
dient dit te geschieden met een slipformpaver.
12
Indien de verwerking van betonspecie tijdelijk wordt onderbroken, de verwerking hervatten voordat
de binding aanvangt, doch uiterlijk binnen 2 uur. Indien dat niet mogelijk is, een
constructiedwarsvoeg aanbrengen en het betonstorten beëindigen.
14
2020-05-01
verplicht
2020-05
2021-09
2019-10-04
Eisen gesteld aan het resultaat
01
De verdeuvele dwarse uitzetvoeg volgens Norm-820002 Detail C mag niet in een doorgaande betonstort aangebracht worden. Deze dient als een dagvoeg uitgevoerd te worden.
Afwijkingen in hoogteligging alleen vastleggen voor de volgens het bestek aan te brengen bovenste laag. Tevens de meetmethode opnemen overeenkomstig artikel 82.17.01 lid 01.
02
Bij de overgang van betonverharding naar asfalt / overige aansluitingen mag geen onderling hoogteverschil aanwezig zijn.
03
Bij voegkantschades dient de des betreffende gehele betonplaat te worden vervangen, dan wel deugdelijk te worden gerepareerd. Voor de betreffende betonplaat geldt een aanvullende dan een aanvullende garantie termijn van 5 jaar.
04
Betonplaten waarin scheuren opgetreden zijn, dit direct na uitvoering en binnen de garantietermijn, moeten onmiddellijk door en voor rekening van de aannemer worden uitgebroken en vervangen worden.
05
De 2-componenten voegvullingsmassa dient aangebracht te woerden volgens BRL SIKB 7700 met protocol 7711.
15
2015-01-01
verplicht
2020-05
2020-05
2016-01-21
Afwerken aardebaan
01
De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
Deze bepaling opnemen tesamen met gebruik van hoofdcode 82.01.01, indien het grondwerk en het aanbrengen van de verharding in verschillende bestekken wordt beschreven.
3
Informatieoverdracht
03
Gedetailleerd werkplan
02
In aanvulling op artikel 82.13.03 lid 02 van de Standaard, vermeldt de aannemer in het
gedetailleerd werkplan ook:
- De wijze waarop tijdens de uitvoering de bedrijfscontrole wordt uitgevoerd, met inbegrip van de
maatregelen die getroffen worden, "indien afwijkingen worden geconstateerd."
4
Risicoverdeling en garanties
09
Onderzoeksresultaten: laagdikte
03
Als de laagdikte van één cilinder niet aan de gestelde eis voldoet als vermeld in artikel 82.12.03 van de Standaard, volgt onder toezicht van of namens de directie een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van de tekortkoming. Het overeengekomen gedeelte van de verharding welke niet voldoet aan de minimum dikte, dient voor rekening van de aannemer te worden vervangen door
een betonverharding van de gewenste dikte en kwaliteit genoemd in het bestek.
12
Onderzoeksresultaten: druksterkte van het aangebrachte beton gemeten aan cilinders
05
Als de druksterkte van één cilinder niet aan de gestelde eis voldoet, volgt onder toezicht van of namens de directie een nader onderzoek ter bepaling van de omvang van de tekortkoming.
Het overeengekomen gedeelte van de verharding waarvan de druksterkte niet voldoet, dient voor rekening van de aannemer te worden vervangen door een betonverharding van de gewenste kwaliteit genoemd in het bestek.
06
Als de gemiddelde 28-daagse druksterkte niet aan de gestelde eis voldoet, wordt zo spoedig mogelijk na de bepaling van de druksterkte van de betoncilinders, doch uiterlijk op de 33ste dag (verhardingstijd) na het aanbrengen van het beton in de weg, op een door of namens de directie aselect gekozen plaats uit ieder vak één extra cilinder geboord.
07
De druksterkte van het beton van de in het voorgaande lid bedoelde cilinders wordt zo spoedig mogelijk bepaald, doch uiterlijk op de 35ste dag (verhardingstijd) na het aanbrengen van het beton in de weg.
08
De berekende gemiddelde druksterkte van de in dit artikel bedoelde cilinders en de in artikel 82.17.10 van de Standaard en van deel 3 van dit bestek bedoelde cilinders gezamenlijk moet voldoen aan de in artikel 82.12.05 van deel 3 van dit bestek gestelde eisen.
18
Garantie
01
In afwijking op het gestelde in artikel 82.14.18 lid 01 van de Standaard garandeert de aannemer de door hem aangebrachte betonverharding, gedurende een periode van 5 jaar.
Dit omvat o.a. door de aannemer aangebrachte 2-componentenvoegvullingsmassa gedurende een periode van 5 jaar na de oplevering ten aanzien van de volgende punten:
- Tegen het uitzakken tot een diepte van meer dan 10 mm;
- Tegen het uitsteken boven het wegdek oppervlak bij volledig gesloten voeg;
- Tegen het uitsmeren over aanliggende gedeelten van betonplaten;
- Tegen scheurvorming;
- Tegen onthechting over de gehele voeglengte tot een diepte van meer dan 5 mm.
- Tegen plaatselijke onthechting over de gehele diepte.
06
De in lid 01 genoemde garanties houden in dat de aannemer zich verbindt:
- In geval van beschadigingen c.q. onvolkomenheden de voegvullingen plaatselijk te vernieuwen.
- Op de vernieuwde voegvulling een vervolg garantie te geven voor dezelfde duur ten aanzien van
de punten genoemd in lid 01.
19
2015-01-01
verplicht
2020-05
2023-09
2014-09-22
Ingebruikneming van de betonverharding
01
In afwijking op het gestelde in artikel 82.14.02 lid 01 van de Standaard geldt dat de
aangebrachte betonverharding mag worden be(t)reden eerst nadat deze een druksterkte heeft
bereikt, dit volgens artikel 82.12.05.
02
Het in lid 01 gestelde geldt niet voor materieel ten behoeve van het zagen van voegen en het
uitwassen. Het betreffende materieel mag geen schade aan de aangebrachte betonverharding
veroorzaken.
03
Aannemer stelt in overleg met de directie vast op welk moment het beton de in artikel 82.12.05 bedoelde druksterkte heeft bereikt.
21
Kortingen
01
Vlakheid:
Als de vlakheid in langsrichting van een meetvak blijkt dat niet is voldaan aan de gestelde eisen, doch de afwijkingen vermeld in artikel 82.12.02 van deel 3 van dit bestek niet leiden tot onthouding van de goedkeuring van het werk, wordt overgegaan tot het opleggen van kortingen op de aannemingssom.
02
Tabel 82.1.3:
In afwijking van de Standaard wordt Tabel 82.1.3 vervangen door onderstaande tabel 82.1.3.
Tabel 82.1.3 Korting bij afwijking van de toegestane afwijkingen in vlakheid van langsrichting per wegvak van 100 m.:
________________________________________________________
afwijkingen|aantal|korting per|totale korting
groter dan|afwijkingen|afwijking|
________________________________________________________
5 mm| 1-10| -| -
5 mm| 11-30| € 50,-| € 550,- t/m € 1500,-
5 mm| >30|| Afkeuring
________________________________________________________
10 mm| 1| -| -
10 mm| 2-4| €100,-| € 200,- t/m € 400,-
10 mm| > 4|| Afkeuring
________________________________________________________
Bij afwijking van > 15 mm valt het meetvak in de afkeuring.
Bij een afwjking van > 10 mm en <= 15 mm wordt deze ook geteld als een afwijking groter dan 5 mm, waardoor een extra korting kan ontstaan.
Bij wegvakken <100 m1 wordt het aantal toegestane afwijkingen door middel van rechtlijnige interpolatie aangepast.
03
Laagdikte:
Korting ten aanzien van afwijking in laagdikte per m² per vak:
Afwijking in mm t.o.v. |Korting per m² beton voorgeschreven
laagdikte|verharding c.q. afkeuring
_______________________________________________________
-5 tot -10 mm²| € 25,00
-10 tot - 20 mm| € 50,00
≥ - 20 mm|Afkeuring
Bij een afwijking ≥ aan 20 mm ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening door de aannemer het vak opgebroken en nieuw aangebracht. In dit geval vervalt de korting.
04
Druksterkte:
Korting ten aanzien van afwijking in druksterkte per m² per vak:
Vastgestelde grenzen| Korting per m²
laagste druksterkte| betonverharding
_________________________________________
40 tot 45 N/mm²| € 50,00
≤ 40 N/mm²|Afkeuring
Indien de druksterkte van één van de geboorde cilinders lager is dan 40 N/mm² wordt het vak afgekeurd en wordt zonder verrekening het vak door de aannemer opgebroken en nieuw aangebracht. In dit geval vervalt de korting.
6
Bouwstoffen
01
Steenslag
01
In aanvulling op het gestelde in artikel 82.16.01 lid 01 van de Standaard mag grof toeslagmateriaal gebroken grind en afkomstig uit winplaatsen, waarvan (uit het verleden) bekend is, geen vuursteen bevatten.
05
In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen de toeslagmaterialen geen zachte bestanddelen bevatten welke kunnen leiden tot wateropname met als gevolg pop-out effecten door opvriezing.
06
In aanvulling op het bepaalde in NEN-EN 12620+A1 mogen geen toeslagmaterialen verwerkt worden waarvan bekend (uit het verleden) dat de gewonnen korrelgroepen kunnen leiden tot allerlei schade van de door de aannemer of mortelcentrale geproduceerde beton. Dit geldt ongeacht het wel of niet van invloed zijn van meteorologische omstandigheden.
09
2-componenten voegvullingsmassa
01
De voegvullingsmassa moet:
- Zijn van een 2-componentige, zelfnivellerende, elastisch blijvende, afdichtingskit op basis van
polysulfide, kleur grijs.
- Minimale hoeveelheid polysulfide moet zijn 50%;
- Moet voorzien zijn van CE-markering op basis van NEN 14188-2 en KOMO productcertificaat op
basis van BRL-2825 Voegafdichtingsmaterialen Deel 2: Specificatie van koud aangebrachte
voegafdichtingsmaterialen.
02
Aanvullend op lid 02 moet de voegvullingsmassa voor het afdichten van verticale voegen een 2-componentige, thixotrope (=standvermogen) zijn.
03
De primer voor het behandelen van poreuze betonnen ondergronden moet zijn van een geëigende 2-componentige primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.
04
De primer voor het behandelen van bitumineuze hechtvlakken moet zijn van een geëigende epoxy primer geschikt voor de toe te passen 2-componenten voegvulmassa.
10
@ Geopolymeren betonspecie (VOORLOPIG NIET TOE TE PASSEN)
03
De technische eisen in hoofdstuk 82 van de Standaard RAW Bepalingen worden hierbij van toepassing verklaard op de Geopolymeren betonspecie.
04
De Geopolymerenbetonspecie voor 100% bestaan uit cementloze beton, dus volledig bestaan uit Geopolymeerbeton. Dit t.b.v. een CO2-reductie t.o.v. cementbeton (CEM I/CEM II).
Verder zijn van toepassing:
- BRL 5077;
- De bouwstof moet geleverd met een KIWA Innovatie certificaat of daarmee overeenstemmend.
7
Meet- en verrekenmethoden
03
Vlakheid in dwarsrichting
06
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven dwarsprofiel worden gemeten d.m.v. waterpassing. Dwarsprofiel wordt gemeten ten minste eenmaal per 5 m.
04
Vlakheid in lengterichting
05
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengteprofiel worden gemeten d.m.v. waterpassing. Lengteprofiel wordt gemeten ten minste eenmaal per 5 m.
05
Laagdikte
01
In aanvulling van het bepaalde in artikel 82.17.05 lid 01 van de Standaard, wordt de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag wordt bepaald aan de hand van geboorde cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06.
06
Laagdikte, geboorde cilinders
07
Als de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden, worden door de aannemer en op zijn kosten en op aanwijzing van de directie (kernen a-select te boren) 2 nieuwe cilinders geboord uit het betreffende vak en aan de directie overgedragen ter beoordeling.
08
De hoogte van deze 2 cilinders wordt op dezelfde wijze bepaald als in artikel 82.17.06 lid 06 van de Standaard. Als het gemiddelde van deze 2 cilinders niet de vereiste hoogte heeft, wordt het vak ten aanzien van de dikte onvoldoende verklaard en wordt de dikte van het vak op de hoogte van het gemiddelde van deze betreffende cilinders en wordt een korting opgelegd zoals in artikel 82.14.21 van dit bestek is opgegeven.
12
Vorst- Dooi bestendigheid, gemeten aan de geboorde cilinders
01
In afwijking van het gestelde in NVN-CEN/TS 12390-9 moet de vorst- dooi bestendigheid van het betonoppervlak van de aangebrachte betonverharding bepaald worden aan de hand van uit het werk geboorde cilinders.
Het vorst- dooi bestendigheidonderzoek van het betonoppervlakte moet worden uitgevoerd met een 3% (m/m) oplossing van Natruimchloride op de geboorde cilnders.
Afzagen van de bovenzijde van de cilinders is niet toegestaan. De proef dient te worden uitgevoerd op de bovenzijde van de cilinder met de afgewerkte textuur.
83
Elementenverhardingen
1
Straatwerk
2
Eisen en uitvoering
01
2015-01-01
verplicht
2020-05
2015-01
2015-03-31
Eisen aan het resultaat
07
Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te geschieden met een knipmachine of zaagmachine.
@Marmer/graniet/natuursteen altijd te zagen.@
08
Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers, granietstenen of keien bestaat, langs putranden en straatkolken een streklaag aanbrengen.
09
@Natuurstenen streklagen langs inritconstructies en putdeksels etc.:
Met een betonsteunrug aan te leggen.@
10
@Natuursteen: het verband op kruisingen zodanig aan te passen, dat er een stevige constructie komt te liggen. Eventueel de richting van het verband aan te passen, zodat dit haaks op de rijrichting blijft liggen.@
11
Het verschil tussen asfalt en direct aanliggend straatwerk mag ten hoogste 5 mm bedragen.
3
Informatieoverdracht
02
Werkplan en logboek bestratingswerk
03
In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.13.02, Lid 03 van de Standaard zijn de randvoorwaarden aan het werkplan:
- Voor de nieuw te straten materialen dienen machinale pakketten door de leverancier aangeleverd
te worden.
@ Onderstaande tekst geheel nalopen/invullen en keuze maken
a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I
van CROW-publicatie 324:
1 Ruimte:
- Beperking in werkruimte door @bebouwing en te handhaven bomen.
- @ Aan te vullen
2 Talud:
- @ Aan te vullen
3 Verband:
Beperking t.p.v.:
- Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk staan, zoals palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
- Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
- Kantstenen, figuratie, drempels, gootlagen, etc.etc.
- @ Aan te vullen
4 Materialen:
- a. @ Aan te vullen / niet te verwijderen.
Alle met de hand te straten oppervlakte:
- 8310 - Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen k.f.@@ m²
- 8311 - Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen d.f.@@ m²
- 8312 - Opbreken en opnieuw straten betonstraatstenen w.f.@@ m²
- 8322 - Opbreken en opnieuw te straten betontegels@@ m²
- 8334 - Opbreken en opnieuw te straten Straatbakstenen@@ m²
- 8411 - Opbreken en opnieuw straten geleidingstegels@@ m²
- Bestratingsmaterialen met een grotere ,maatafwijking gelijk of groter dan 5%
b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
- @ mogelijk binnen het werkterrein........
- @ mogelijk heden van opslag aangeven
c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in
mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
- @ Aan te vullen, of n.v.t. verklaren
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
Producent/leverancier ervan.
BouwstofProducent/leverancier
@...............................@...............................
@ SUB C opnemen als bouwstoffen ter beschikking worden gesteld @
d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
- @ Aan te vullen, of n.v.t. verklaren
Of
- @ Verwijzen naar 1.05
Of
- @ Verwijzen naar het aanbestedingsdocument
Bij A.: Keuze maken uit de hiervoor onder A. genoemde aspecten en bijzonderheden vermelden
overeenkomstig CROW-publicatie 324.
Bij B.: Mogelijkheden van opslag aangeven.
Bij C.: Alleen opnemen als elementenverharding ter beschikking wordt gesteld.
Bij D.: Alleen opnemen als het werk gefaseerd wordt uitgevoerd.
@
07
Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.
08
Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.
5
Bijbehorende verplichtingen
03
Herstraten
02
In afwijking van het bepaalde in artikel 83.15.03 lid 02 van de Standaard behoort het leveren van eventueel tekortkomend straatzand bij herstratingen niet tot de desbetreffende bestekposten, maar zal worden verrekend volgens de bestekposten verwerken en leveren straatzand.
6
Bouwstoffen
04
Straatbaksteen
09
De gebakken stenen (in de Linten) moeten zijn van de volgende fabrikant of daarmee overeenstemmend:
- Rijbaan - trottoir- parkeervakken:
d.f. Bergerac:Leverancier Van der Sanden www.vandersanden.com
05
Betonstraatstenen
05
De @ betonstraatstenen moeten zijn van de fabrikant: Struyk Verwo
of daarmee overeenstemmend.www.struykverwoinfra.nl
De @ rode betonstraatstenen dubbelklinker moeten zijn van de fabrikant: Struyk Verwo
of daarmee overeenstemmend.www.struykverwoinfra.nl
06
Op de voegmortel in de zwart/witte koppen-geleiders moet minimaal 5 jaar garantie gegeven worden. Deze voegmortel moet waterdoorlatend, vorst- en dooizoutbestendig zijn, eenvoudig en schoon te verwerken en gemakkelijk te reinigen met hogedrukreiniger en of veegmachine.
v.a. > 5° Ondergrondtemperatuur verwerkbaar, maar niet bij regen verwerken.
07
De nieuw te leveren betonstraatstenen hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind) in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.
- Betonstraatstenen zonder deklaag / onderbeton (die in 1x gemaakt worden)w
worden niet geaccepteerd.
08
De producent van betonstraatstenen moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.
09
@ Toe te passen in overleg met de Adviseur Verhardingen @
De cementvrije betonstraatstenen moet bestaan uit cementloze beton, dit t.b.v. een CO2-reductie t.o.v. cementbeton (CEM I/CEM II/CEM III)
De betonstraatstenen moeten voldoen aan de volgende eisen, dit exclusief de kleurechte deklaag:
- Moet volledig bestaat uit geopolymeerbeton;
- Moet 100% cementloos zijn;
- Moet zijn van het type CERO of daarmee overeenstemmend;
@ CERO is afhankelijk van de leverancier
- Leveranties moeten conform KIWA Covenant K102854/01 of daarmee overeenstemmend;
@ KIWA convenant op te geven van leverancier
- NEN-EN 1338;
- BRL 5077;
- De bouwstof moet geleverd met een KIWA Innovatie certificaat.
06
Betontegels - geleidetegels
07
De nieuw te leveren betontegels hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind) in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.
08
De producent van betontegels moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.
09
De geleidelijntegel moet zijn van de leverancier leverancier StruykVerwo of daarmee overeenstemmend.www.struykverwoinfra.nl
10
De waarschuwingstegel, klanktegel moet zijn aluminium en van de leverancier TG Lining of daarmee overeenstemmend.www.tglining.nl
11
I.v.m. het genoemde stoppunt in Deel 2.1, 03 kwaliteitsborging moet de aannemer een tegel aanleveren wat representatief is voor de hele partij, dit i.v.m. stroefheid en/of de uitgewassen laag daarvan.
De tegels moeten voldoende stroefheid hebben om bij algengroei geen "kogellager effect" te laten optreden;
"Het uitglijden over tegels omdat er geen of te weinig (micro)structuur - oppervlakte ruwheid aanwezig is op de tegel".
12
@ Toe te passen in overleg met de Adviseur Verhardingen @
De cementvrije betontegels moet bestaan uit cementloze beton, dit t.b.v. een CO2-reductie t.o.v. cementbeton (CEM I/CEM II/CEM III)
De betonstraatstenen moeten voldoen aan de volgende eisen, dit exclusief de kleurechte deklaag:
- Moet volledig bestaat uit geopolymeerbeton;
- Moet 100% cementloos zijn;
- Moet zijn van het type CERO of daarmee overeenstemmend;
@ CERO is afhankelijk van de leverancier
- Leveranties moeten conform KIWA Covenant K102854/01 of daarmee overeenstemmend;
@ KIWA convenant op te geven van leverancier
- NEN-EN 1338;
- BRL 5077;
- De bouwstof moet geleverd met een KIWA Innovatie certificaat.
07
Betonnen trottoir- en opsluitbanden
05
De nieuw te leveren betonbanden hebben een deklaag en onderbeton.
De producent vervangt minimaal 15% (% v/v) secundaire van de toeslagmaterialen (zand en grind) in de onderlaag en dient dit aan te tonen. Het secundair toeslagmateriaal dient de geschiktheid voor beton aan te tonen met de NEN-EN 12620.
Bijbehorende betonnen hulpstukken zijn vrijgesteld van deze eis.
06
De producent van betonbanden moet in het bezit zijn van het milieuzorgsysteem ISO 14001.
10
Cementspecie / steunrug
02
De producent vervangt minimaal 20% (% v/v) van de toeslagmaterialen voor secundaire toeslagmaterialen (zand, grind en betongranulaat) in de steunrug en dient dit aan te tonen. De geschiktheid voor toepassing van het secundair toeslagmateriaal in beton dient aangetoond te worden middels een CE-markering op basis van de NEN EN 12620.
7
Meet- en verrekenmethoden
03
Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling
03
Voor de opgegeven m² straatwerk zoals beschreven staat in Deel 2.2, dient de aannemer rekening te houden dat deze hoeveelheid m² inclusief het knipverlies is en dat de kosten hiervan moeten zijn inbegrepen in de betreffende bestekpost.
2
Elementenverharding van Natuursteen
2
Eisen en uitvoering
01
Algemeen
03
Eisen aan verpakkingen:
- De natuurstenen tegels dienen in kratten aangeleverd te worden (met krimpfolie om de kratten)
om beschadigingen te voorkomen.
- De tegels mogen ook in de kratten tijdens het vervoer niet beschadigd worden. De steengroeve
dient daarvoor de juiste bescherming aan te brengen.
- De kratten dienen te zijn voorzien van het CE-markering van de steengroeve.
02
Aanbrengen elementen van natuursteen in een gebonden straatlaag
10
In aanvulling van het bepaalde in artikel 83.22.02 lid 04 van de Standaard mag er geen bestrating worden aangebracht bij verwachte dagtemperaturen beneden de 5°C en nacht temperaturen onder de 3°C aan de grond, tenzij er speciale maatregelen worden getroffen in overleg met de directie van het werk.
11
In afwijking van het bepaalde in artikel 83.22.02 lid 04 van de Standaard geldt voor de gebonden straatlaag, de splitbeton:
Maximaal 30 - 60 minuten te verwerken na menging (afhankelijk van weersomstandigheden).
12
Verwerking straatlaag van splitbeton:
- Mengen op plaats van verwerking of in installatie;
- Hoeveelheid water aan te passen op de weersomstandigheden (Vocht - regen).
- Mengen in een dwangmenger of laten leveren door een betoncentrale.
03
Aanbrengen kantopsluitingen, goten, kolken en putdeksels.
04
Een streklaag toepassen bij trottoirkolken, boomkransen, putdeksels etc.
05
Vullen van voegen
03
In afwijking van het bepaalde in artikel 83.22.05 lid 03 a. van de Standaard is de maximum
temperatuur niet 40°C maar 30°C.
04
In afwijking van het bepaalde in artikel 83.22.05 lid 04 van de Standaard is voor de stremmingstijd artikel 83.25.04 van toepassing.
14
Gebonden voeg: Het afvoegen van de natuursteen mag pas na 4 droge dagen uitgevoerd worden.
Dit i.v.m. het vocht wat in de constructie aanwezig is na het aanbrengen van de splitbeton en lijmen van de natuursteen.
15
Gebonden voeg: De aangelegde bestrating / voegen beschermen tegen uitdroging en regenwater gedurende minimaal 48 uur met een afdekkingmateriaal waarbij wel vocht kan ontsnappen uit de gelegde bestrating.
16
Gebonden voeg: De juiste water- cementverhouding dient aangehouden worden, dat moet in het werk gemeten en vastgelegd worden.
Tijdens het vervaardigen van de cement voegvullingen op het werk mogen geen verontreinigingen van het bestaande werk en andere voorzieningen optreden.
17
Gebonden voeg: De voeg op het werk te mengen in een dwangmenger. Het mixen en verwerking dient volgens de verwerkingsvoorschriften van de leveranicier uitgevoerd te worden, de voeg dient van een gelijkmatige verhouding te bestaan.
18
Schoonmaken met een sponsmachine, er mag geen cementsluier op de natuursteen
achterblijven. Het werk afzetten voor voetgangers en overige verkeer en beschermen tegen belastingen of regenbuien.
Binnen 5-15 minuten na het aanbrengen van de cement gebonden voeg het straatwerk reinigen met een sponsmachine. Hierdoor verwijderen we de achtergebleven cementfilm.
Het water van de sponsmachine dient minimaal elke 40 m2 verschoont te worden voor nieuw leidingwater.
10
Reinigen van cementslurrie op natuursteen
01
Bij de starre constructie van natuursteen met een cementgebonden voegen dient de oppervlakte van de natuursteen met een PERGO SCHWAMMFIX sponskuismachine of daarmee overeenstemmend gereinigd te worden.
3
Informatieoverdracht
01
Bewijs van oorsprong
04
Een bewijs van oorsprong als bedoeld in artikel 01.14.07 wordt verlangd voor de natuursteen.
Er dienen per soort / beschreven natuursteen de volgende gegevens aangeleverd te worden:
- *CE-markeringen.
- *DoP (prestatieverklaring / Declaration of Performance)
- CMR - CIM - B/L vrachtbrieven.
Dit i.v.m. het bewijs van oorsprong van de natuursteengroeve tot aan de natuursteen leverancier.
CMR = Internationaal transport via de wegvervoer
CIM = Internationaal transport per spoor
B/L=Internationaal transport over zee
* Documentatie conform de richtlijnen EU 305/2011 en EU nr.574/2014, tevens specifiek de
NEN-EN 1341: 2012 bijlage ZA.2 en ZA.3.
Deze documenten dienen in de originele taal door de groeve aangeleverd te worden, tevens ook
in de Nederlandse taal vertaald zijn door de leverancier in Nederland.
4
Risicoverdeling en garanties
02
Tussentijdse controle op verzoek van de opdrachtgever
01
In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.24.01 van de Standaard moet de aannemer boorkernen nemen van de aangelegde verhardingconstructie van de natuursteen.
Er moet aangetoond worden dat er voldaan is aan het gestelde eisen in hoofdstuk 83.26 van dit bestek.
Onderzoek / beproevingen moeten worden uitgevoerd door een organisatie die door de RvA geaccrediteerd is. Deze instelling moet vermeld staan op de website: www.rva.nl
Onderzoeken:
- Beproeven aangebrachte kiezelbeton;
Op samenstelling, hechting, eindsterkte, buigtrek- en druksterkte.
- Beproeven van de aangebrachte splibeton;
Op samenstelling, hechting, eindsterkte, buigtrek- en druksterkte.
- Beproeven van de aangebrachte cementvoeg.
Op samenstelling, hechting, eindsterkte, buigtrek- en druksterkte, microscopische onderzoek of dat de Cement- water factor zodanig is wat de leverancier voorschrijft.
Ook moet onderzocht worden of dat de hechting van het voegmateriaal op de natuursteen voldoet, dit om te kijken of dat de eindsterkte behaald wordt, dit d.m.v. een laboratorium trek- test.
03
2015-01-01
verplicht
2015-01
2014-10-31
Garantie voegwerk
01
De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen voor een periode van 60 maanden.
02
Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen inroept, is de regeling opgenomen in artikel 01.15 van de Standaard van toepassing.
04
Garantie van natuursteen bouwstoffen
01
@ BIJ NIEUWE NATUURSTEEN
De aannemer / leverancier verleent voor een termijn van 5 jaar garantie voor de geleverde natuursteen @banden / marmer / granietstenen, inhoudende dat de aannemer / leverancier verplicht is gedurende het garantie termijn de materialen die op enigerlei wijze gebreken vertonen op 1e aanzegging van de gemeente voor eigen rekening te vervangen.
02
Uit de garantie verplichting vloeit verder voort dat aannemer / leverancier alle kosten voor zijn rekening dient te nemen die gemoeid zijn met het opnemen en afvoeren van gebrekkige @banden / marmer / granietstenen en het aanvoeren en aanbrengen van vervangende @banden / marmer / granietstenen. In geval het vervangen van gebrekkige @banden/marmer/granietstenen leidt tot schade als gevolg van de stagnatie in de uitvoering door de aannemer, komt ook deze schade voor rekening van de aannemer / leverancier.
03
De garantieperiode vangt aan op de dag waarop het werk overeenkomstig het bepaalde in § 10 lid 1 van de UAV als opgeleverd wordt beschouwd.
04
M.b.t. de toestand van de natuursteen bouwstof gedurende de garantie geldt het navolgende:
a.Op initiatief van de opdrachtgever zal hij tezamen met de aannemer / leverancier 12 maanden na de ingebruikneming van het werk de natuursteen @banden / marmer/granietstenen inspecteren. Deze inspectie zal vervolgens gedurende de garantie termijn ieder jaar omstreeks dezelfde datum worden herhaald.
b.Als bij die inspecties gebreken worden geconstateerd of er aanwijzingen zijn dat gebreken redelijkerwijs kunnen worden verwacht, zal dit worden vastgelegd in een door de opdrachtgever op te maken en door alle partijen te ondertekenen proces-verbaal.
c.Als een van de partijen buiten de jaarlijkse inspectie om (te verwachten) gebreken constateert, dient zij de andere partijen hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen, Partijen zullen dan een extra inspectie houden en e.e.a. vastleggen in een proces-verbaal conform bepaalde in sub b.
5
Bijbehorende verplichtingen
03
Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)
01
@ artikel 83.25.03 alleen op te nemen als er buitenlands natuursteen wordt geleverd @
De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence richten de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van leveranciers.
02
Due diligence
Een onderneming geeft invulling aan het naleven van de ISV d.m.v. het uitvoeren van een zogenaamde due diligence. Dit is een doorlopend proces dat bedrijven helpt risico's op het schenden van arbeids- en mensenrechten in de eigen organisatie en de bijbehorende productieketen in kaart te brengen en die vervolgens te voorkomen, verminderen, herstellen en/of compenseren. Onderdelen van dit proces zijn ten eerste het opstellen van een risicoanalyse, ten tweede het opstellen van een plan van aanpak en ten derde een jaarlijkse rapportageverplichting. Met dit proces wil de Rijksoverheid bereiken dat (de risico's op) arbeids- en mensenrechtenschendingen binnen de internationale ketens worden verkleind.
Onder due diligence wordt, anders dan de gangbare term in de accountancy, geen boekenonderzoek verstaan, maar een proces om met gepaste zorgvuldigheid inzicht te bieden in de eventuele risico's op arbeids- en mensenrechtenschendingen die zich in de internationale keten voordoen.
Bij de uitvoering van de due diligence in deze overeenkomst dient de aannemer / leverancier van de natuursteen zich te concentreren op de gehele keten van het productieproces.
03
Eis ISV:
1.Risicoanalyse productieketen - uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt een risicoanalyse door de aannemer aangeleverd ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen:
-Een beschrijving van de gehele keten van het productieproces;
-Een analyse van de risico's op schending van arbeids- en mensenrechten in de gehele keten van het productieproces.
2.Plan van aanpak mitigeren risico's - uiterlijk 6 maanden na definitieve gunning van de opdracht wordt een plan van aanpak door de aannemer verstrekt om de risico's die in de risicoanalyse zijn vermeld te mitigeren.
In het plan van aanpak zijn opgenomen:
-Een overzicht en beschrijving van de inspanningen die de aannemer zal leveren om de risico's te mitigeren;
-Een planning ten aanzien van de inspanningen die de aannemer zal leveren;
-Een toelichting op het tot stand komen van het plan van aanpak, b.v. informatie over de betrokkenheid van stakeholders.
Als de aannemer aangesloten is bij een IMVO-sectorconvenant, kan dit worden gezien als een actie om de risico's in zijn keten te verkleinen. De aannemer kan hier melding van maken in het plan van aanpak. Ook wanneer de aannemer is aangesloten bij een keteninitiatief kan dit in het plan van aanpak gemeld worden. Het betekent echter niet dat de aannemer daarmee aan al zijn due diligence verplichtingen voldoet. De aannemer dient te controleren of het keteninitiatief alle risico's afdekt. Wanneer geconstateerd wordt dat dit niet het geval is, zal de aannemer in zijn plan van aanpak moeten uitwerken welke inspanningen ten aanzien van de (overgebleven) risico's geleverd gaan worden om deze te mitigeren.
3.Jaarlijkse rapportage - gedurende de contractperiode rapporteert de aannemer jaarlijks ten opzichte van de ingangsdatum van de overeenkomst (of in geval van een korter lopende overeenkomst: bij de afronding daarvan) over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de ISV.
De rapportage moet tevens gelijktijdig openbaar worden gemaakt, al dan niet als onderdeel van een rapportage die een breder deel van de activiteiten van de aannemer betreft, zoals een (duurzaamheids) jaarverslag. Openbaarmaking kan worden bereikt door plaatsing op de website van de aannemer.
De rapportage bevat in ieder geval:
-Een risicoanalyse zoals beschreven onder 1;
-De maatregelen die in het jaar waarover gerapporteerd wordt zijn genomen om risico's te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verhelpen;
-De aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;
-Informatie over hoe eventueel ontvangen signalen (intern en extern) over schending van de ISV afgehandeld zijn.
-Rapportage mag maximaal 6 maanden oud zijn.
De rapportage is vormvrij, maar moet voor de bruikbaarheid ervan in het Nederlands- of Engels opgesteld zijn.
04
Als blijkt dat bovenstaande risicoanalyse / Plan van aanpak mitigeren risico's / Jaarlijkse rapportage niet op tijd aangeleverd worden, zal de directie de aannemer een korting opleggen.
De hoogte van de korting, bedraagt € 10.000,00 per constatering.
Kortingen worden verhaald overeenkomstig § 42 lid 6 van de UAV.
04
Openstellen natuurstenen verharding aan verkeer
01
Openstelling trottoir voor voetgangers- fietsers:
Er dient minimaal een droogtijd van de verharding (Splitbeton, lijmlaag, voeg) van *14 dagen aangehouden te worden.
02
Openstelling rijbaan voor verkeer:
Er dient minimaal een droogtijd van de verharding (Splitbeton, lijmlaag, voeg) van *21 dagen aangehouden te worden.
03
* In het werk te bepalen, is afhankelijk van de weersomstandigheden. Aannemer moet aan de directie toestemming vragen voor de openstelling, moet aantonen dat de sterkte van de constructie voldoet.
6
Bouwstoffen
06
Splitbeton
03
De splitbeton met fractie 4/8 mm dient van minerale oorsprong te zijn.
- Dit van een mengsel van alleen steenslag bestaande uit gebroken granulaat van natuurlijke
oorsprong, Bestone of daarmee overeenstemmend.
- Met 250 kg portlandcement *CEM I 42,5N / m³ / *CEM I 42,5N, L.A.
* Soort cement afhankelijk van de weersinvloeden.
Dit wegens de snelle binding de R toepassen bij koud weer.
04
Eisen aan de sterkte van het splitbeton na 28 dagen bedraagt minimaal:
Druksterkte minimaal:25 MPa
Buigtreksterkte minimaal: 4 MPa
Soortelijk gewicht:ca 1600 - 1700 kg/m³
05
De splitbeton dient:
- In een (dwang)menger gemixt te worden op het werk.
Dit met de juiste verhoudingen van steenslag - water - cement.
- Boven de 5°C (binnen 24 uur niet onder 5°C) en onder de 30°C te worden aangebracht.
- Binnen 30 - 60 minuten verwerkt te worden, afhankelijk van de temperatuur of
weersomstandigheden.
- In kleine porties aangemaakt en verwerkt in kleine werkvakken, dit zodat de splitbeton alleen
wordt betreden door de stratenmaker zodat ontmenging en verdichting van het splitbeton zo veel
mogelijk beperkt wordt.
- Beschermd te worden bij weeromstandigheden zon en regen, die mogen zo min als mogelijk
niet van invloed zijn op de kwaliteit van het splitbeton, er kan daarvoor een tent worden ingezet.
- Als de weersomstandigheden dusdanig slecht zijn dat er regenwater niet weg kan, moeten
daarvoor maatregelen getroffen worden. (Zandzakken die voorkomen dat er water in het werkvak
loopt)
09
Tegels van natuursteen
01
In afwijking van het bepaalde in artikel 83.26.09 lid 01 van de Standaard moeten de maattoleranties van de tegels voldoen aan:
In aanvulling op Tabel 1 en 2 NEN-EN 1341 zijn de hierna volgende toleranties van toepassing:
@Gezaagde natuursteen
Lengte:Tussen 2 gezaagde zijden ± 1 mm. @
Breedte:Tussen 2 gezaagde zijden ± 1 mm. @
Dikte:Tussen onderzijde en bewerkte bovenzijde ± 2 mm.
Haaksheid:Alle vormen dienen met een maximale afwijking van 4 mm haaks te zijn.
Vlakheid:De vlakheid in lengte en breedte richting dient maximaal 2 mm te bedragen.(convex en concaaf)
Oppervlak van het bewerkte bovenvlak:
Het hoogte verschil van het bovenvlak mag ten hoogste 6 mm bedragen, (@Afhankelijk van de gewenste grofheid van bewerking)
@Gekapte natuursteen
Porfier:
Lengte: Tussen 2 gekapte zijden ± 7 mm. @
Breedte: Tussen 2 gekapte zijden ± 7 mm. @
Dikte: Tussen onderzijde en bewerkte bovenzijde 15 mm.
Druksterkte:De minimale druksterkte dient 170 MPa te bedragen.
Wateropname:De wateropname mag maximaal 0,5 % bedragen (van de massa).
Haaksheid: Alle vormen dienen met een maximale afwijking van 10 mm haaks te zijn.
Oppervlak van het bewerkte bovenvlak:
Het bovenvlak mag ten hoogste 10 mm kleiner zijn dan de gevonden gemiddelde lengte en breedte van de tegel.
Roriz:
Lengte: Tussen 2 gekapte zijden 7 mm. @
Breedte: Tussen 2 gekapte zijden 7 mm. @
Dikte: Tussen onderzijde en bewerkte bovenzijde 15 mm.
Druksterkte:De minimale druksterkte dient 180 MPa te bedragen.
Wateropname:De wateropname mag maximaal 0,5 % bedragen (van de massa)
Haaksheid: Alle vormen dienen met een maximale afwijking van 10 mm haaks te zijn.
Oppervlak van het bewerkte bovenvlak:
Het bovenvlak mag ten hoogste 10 mm kleiner zijn dan de gevonden gemiddelde lengte en breedte van de tegel.
Meten van afmetingen
Lengte:Meet de totale lengte van de kei op 1/3 en 2/3 vanaf de gekapte zijkant.
Noteer de gevonden individuele en de gemiddelde waarden.
Breedte:Meet de totale breedte van de twee gekapte oppervlakken van de kei op ? en ? vanaf de gekapte zijkant.
Noteer de gevonden individuele en de gemiddelde waarden.
Dikte:Meet de totale hoogte tussen het gezaagde oppervlak en de onderkant van de tegel. Doe dit op ¼, op ½ en op ¾ van de lengte.
Noteer de gemiddelde waarde.
12
Algemene keuring van natuursteen bouwstoffen
01
De aannemer/leverancier dient binnen 14 dagen na gunning een onherroepelijke schriftelijke garantieverklaring af te geven inhoudende dat bij de productie, verwerking, het transport etc. van de natuursteen materialen op geen enkele wijze kinderarbeid door kinderen jonger dan 16 jaar is betrokken.
02
De aannemer / leverancier dient binnen 14 dagen na gunning een schriftelijke verklaring af te geven waarin staat, dat de te leveren natuursteen materialen voldoen aan de geldende Nederlandse milieuvoorschriften De aannemer/leverancier dient daartoe een algemeen milieuhygiënisch onderzoek te laten uitvoeren inhoudende een:
a.Chemisch onderzoek op de hoofd- en sporenelementen van natuursteen: aanwezigheid c.q. uitlooggedrag milieuhygiënisch van zware metalen zoals cadmium, lood, koper, zink en het giftige fluor.
b.Mineralogisch onderzoek op aanwezigheid van schadelijke mineralen zoals; asbest en sulfiden.
Echter, als de aannemer/leverancier kan aantonen middels officieel gewaarmerkte documenten van een erkend onafhankelijk gecertificeerd laboratorium, dat het ingeschreven materiaal voldoet aan één of meer gestelde NEN norm(en), tot genoegdoening van de directie, behoeve deze onderzoeken niet uitgevoerd te worden. Middels de hiervoor genoemde onderzoeken dient ook de kleurechtheid en kleurvastheid te worden vastgesteld.
03
De natuursteen @banden / marmer / granietstenen dienen te worden geleverd in de kleur vallend binnen de door de directie aangegeven en bij de aannemer / leverancier bekende grensmonsters. @Banden / marmer / granietstenen waarvan naar oordeel van de gemeente de kleur en/of de egaliteit van de kleur afwijkt, zullen door de gemeente worden afgekeurd en niet worden geaccepteerd.
04
@ Banden / marmer / granietstenen leveren zonder vellingkant.
05
Natuursteen @banden / marmer / granietstenen dienen kwalitatief te voldoen aan de gestelde normen zoals o.a. beschreven in de verschillende NEN-normen.
Afmeting natuursteen @banden / natuursteen / granietstenen;
a.Vorm en afmetingen de toleranties alle zijden +/- @1 mm.
De natuursteen @banden / granietstenen dienen aan alle zijden haaks te zijn, de tolerantie in haaksheid in lengte-, hoogte en breedterichting is max. @1 mm, gemeten over de volle lengte.
13
Wijze van keuring natuursteen bouwstoffen
01
De keuring van de natuursteen @banden / granietstenen zal gebeuren middels een steekproef op de gehele vracht natuursteen. Dit in bijzijn van de Directie- Aannemer- Leverancier.
Deze keuring zal plaatsvinden op het terrein van de leverancier.
@ In overleg zou dit op het project kunnen bij kleine m² @
De grootte van de steekproef zal tot een maximum van 10% van de geleverde vracht natuursteen @banden / marmer / granietstenen @MATERIAAL bedragen.
@ Stoppunt hiervoor te maken.
02
De steekproef houdt in dat er in volledige willekeur, tot een maximum van 10% natuursteen @banden / marmer / granietstenen @MATERIAAL uit de totaal geleverde vracht worden gehaald door de directie, of een door de directie gevolmachtigde natuurlijke- of rechtspersoon.
De benodigde monsters worden aselect genomen en dienen representatief te zijn voor de partij.
03
Het percentage natuursteen @banden / marmer / granietstenen van de geleverde vracht natuursteen @banden / marmer / granietstenen @MATERIAAL zal op de volgende manieren, door de directie of een door de directie gevolmachtigde natuurlijke- of rechtspersoon, middels meting gekeurd worden. Het meten van de natuursteen @banden / marmer / granietstenen @MATERIAAL zal gebeuren met een schuifmaat en/of meetband. De controle op kleur zal plaatsvinden aan de hand van de grensmonsters.
04
Alle uit de keuring ontstane gegevens moeten voldoen aan de door de directie gestelde eisen zoals vermeld in artikel 01.14.06 van dit bestek.
05
Als de directie een partij of vracht natuursteen @banden / marmer / granietstenen @MATERIAAL afkeurt, kan er op verzoek van de aannemer/leverancier een herkeuring plaatsvinden.
Bestaat er ook na deze gezamenlijke herkeuring geen overeenstemming over de kwaliteit tussen de directie enerzijds en de aannemer/leverancier anderzijds, dan zal de directie een onafhankelijke gecertificeerde en deskundige derde partij verzoeken de kwaliteit van de partij of vracht te onderzoeken en te keuren. Partijen zijn verplicht zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk neer te leggen bij het oordeel van deze derde deskundige. Leid dit oordeel tot afkeuring dan komen alle kosten van de gezamenlijke en de deskundigen herkeuring voor rekening de aannemer/ leverancier. In geval van goedkeuring komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
06
Bemonstering
T.b.v. de bemonstering wordt de ter keuring aangeboden partij door de aannemer / leverancier opgedeeld in deelpartijen van ca. 200 - 350 ton afhankelijk van het formaat van de tegels.
Voor tegels van met afmetingen van:
- @ 60/80 x 60/80 x 60/80ca. 140 kg/m² ongeveer 1400 m² = (200t)
- @ 80/100 x 80/100 x 80/100ca. 200 kg/m² ongeveer 1500 m² = (250t)
- @ 100/120 x 100/120x 100/120ca. 240 kg/m² ongeveer 1450 m² = (350t)
Deze deelpartij wordt op 4 punten bemonsterd. De statische partij zo goed mogelijk verdelen in gelijke componenten. Met een loader of grijper wordt het monsterpunt benaderd. T.p.v. dit punt worden 5 keien bemonsterd. Het aantal tegels bedraagt totaal 20 stuks.
De 4 deelmonsters worden in plastic zakken verpakt, afgesloten en gemerkt. Er dient aangegeven te worden dat dit één monster betreft en onderdeel is van één partij.
De datum van monsterneming, de firmanaam, de partij en de locatie van de monsterneming worden genoteerd.
Als van de bovenstaande wijze van bemonstering wordt afgeweken wordt dit onder motivering vastgelegd.
Aantal monsters per eigenschap:
EigenschapAantal tegels
Uiterlijk/kleur20*
Afmetingen20*
Druksterkte4
Vries/dooi weerstand6
Slijtweerstand3
Wateropname3
Stroefheid3*
* Deze keien kunnen gebruikt worden voor verdere beproevingen
07
Aanvullende criteria:
Als er 2 tegels van het monster meer dan 5 mm afwijken dan de vastgestelde tolerantie is de partij voorlopig afgekeurd en volgt een herkeuring. Als deze weer niet aan de gestelde eisen voldoet volgt afkeuring van de gehele partij.
08
Transport, emballage - Verontreiniging - Milieuhygiënische keuringen.
T.g.v. opslag, overslag en transport mager geen kwaliteitsvermindering van de natuursteen optreden.
09
Verontreiniging
De tegels mogen niet bedekt zijn met klei, leem of enig andere verontreiniging.
14
Specifieke eisen t.a.v. de natuursteen
01
Omschrijving levering natuursteen:
Het betreft natuursteen porfier uit @Trentino Italië @ Roriz uit Portugal.
De aannemer dient voor de levering/bestelling van de natuursteen het volgende aan te leveren:
a)Een representatieve gewaarmerkt monster per beschreven type/afmeting natuursteen.
b)Lijst met recente analyses van de monsters waaruit blijkt de druksterkte, buigtreksterkte, waterabsorptie, soortelijk gewicht, vorstbestendigheid.
c)Referentielijst met toepassingen van materialen in Nederland.
02
Uiterlijk van de @tegel- @band.
- Bovenzijde@ zijkanten gezaagd, voor of na het zagen het oppervlak mechanisch bewerken d.m.v. @vlammen, 'stralen' of boucharderen waarbij er in de oppervlakte structuur geen onderlinge verschillen
aanwezig mogen zijn.
- De overige vlakken gekapt/gezaagd.
- Het natuursteen moet gezond en gaaf zijn, zonder schilfers en vrij van inwendige en uitwendige
scheuren.
- Het materiaal dient vrij te zijn van insluitingen die de keien verzwakken dan wel esthetisch nadelig
beïnvloeden zoals calcietaders of spots, biotiet spots, aders etc.
- Het natuursteen dient bestand e zijn tegen luchtverontreiniging met name SO2, NO2, HF,
verwering en tegen zouten.Er mogen geen verkleuringen optreden.
03
De bovenzijde (loopzijde) van de natuursteen @banden / marmer / granietstenen dienen te
voldoen aan de PTV waarde nat > 55 Pendulumm Test Value.
04
De natuurstenen leverancier dient naar de hechting te hebben gekeken op de aangeboden natuursteen van het voegmiddel / hechtlaag, dit voor een optimale hechting.
De bewijslast dient aan de directie aangeleverd te worden.
15
Dilatatievoeg
01
De rugvulling SABA Backfoam moet zijn van de leverancier SABA te Dinxperlo of daarmee overeenstemmend.www.sabapro.nl
- Gesloten cellen structuur
- Fysisch en chemisch neutraal
- Rugvulling klemmend in de voeg aanbrengen. De diameter van de rugvulling moet minimaal
2 mm (kleine voeg) tot minimaal 5 mm (grote voeg) groter zijn dan de voegbreedte.
- De bovenkant van de rugvulling dient @10 mm onder het straatwerk te zitten. Dit volgens de
berekening van SABA, voegbreedte(10 mm) / 3 mm + 6 mm = @9.33 mm (afgerond @10 mm).
Technische gegevens
Materiaal:Polyethyleen
Dichtheid (EN 542): Ca. 25 kg/m³
Verwerkingstemperatuur:Minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Opslagtemperatuur:Minimaal + 5 °C tot maximaal + 35 °C
Temperatuurbestandheid:Minimaal - 40 °C tot maximaal + 80 °C
De rugvulling aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier .
02
De primer SABA 9102 moet zijn van de leverancier SABA te Dinxperlo of daarmee overeenstemmend.www.sabapro.nl
Toepassen voor het aanbrengen van de kit voeg op natuursteen / metaal.
Relatieve vochtmetingen, temperaturen en dauwpunten bepalen voor aanvang werk en verwerken in staat voor de directie.
- Transparante hechtverbeteraar (1-componentig).
- Duurzaam verbinden van SABA lijmen en/of kitten met diverse niet poreuze ondergronden
- Bevat geen isocyanaten.
- Korte droogtijd.
- Voldoet aan EN 14188-4.
- De primer dient minimaal 30 minuten uit te harden. Vervolgens brengen we de kit (SABA Sealer
MB) aan. De kit is zelf nivellerend en hoeft dus niet afgestreken te worden.
De primer aanbrengen volgens de *voorschriften van de leverancier.
03
De kitvoeg SABA, de Sealer MB en de Sealer MB-T moet zijn van de leverancier SABA te Dinxperlo of daarmee overeenstemmend.www.sabapro.nl
Voor het product gelden de volgende eisen:
- Hoog chemisch resistente, zelfnivellerende en blijvend elastische afdichtingskit op basis van
polysulfide (2-componentig).
- Polyurethaan kit met meer dan 60% PU.
- Vloeistofdichte afdichting.
- Resistent tegen gedefinieerde motorbrandstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën
- Bestand tegen extreme klimaat-/weersomstandigheden.
- Duurzame elastische afdichting.
- CE-markering op basis van EN 14188-2, klasse A-D
Essentieel kenmerkPrestatieTechnische specificatie
Weerstand tegen vervorming:
Volumeverlies< of gelijk aan 5% EN 14188-2
Elastisch herstel> of gelijk aan 70%EN 14188-2
Trekeigenschappen (100%) > of gelijk aan 0,15 MPa (23 ºC) EN 14188-2
< of gelijk aan 0,6 MPa (-20 ºC)
Cohesie voor koude klimaten:
Trekeigenschappen (100%) bij -30ºCNPD EN 14188-2
Trekeigenschappen bij constante rek bij
-30ºCNPDEN 14188-2
Cohesie Conform EN 14188-2
Duurzaamheid van waterdichtheid
tegen vloeibare chemicaliënConform EN 14188-2
Duurzaamheid van cohesie tegen
vloeibare chemicaliënConform EN 14188-2
Duurzaamheid van alle verplichte
eigenschappen bij veroudering ConformEN 14188-2
De kitvoeg aanbrengen volgens de *voorschriften van de leverancier.
04
Alvorens de SABA Sealer MB kan worden aangebracht controle op de applicatieomstandigheden.
De volgende onderdelen moeten daarbij getoetst:
- De omgevingstemperatuur, deze moet tussen +5 ºC en +35 ºC liggen.
- De relatieve luchtvochtigheid.
- De temperatuur van de hechtvlakken, deze moet minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Het vochtgehalte van de hechtvlakken, die mag niet hoger zijn dan 15 op de protimeter.
05
De opbouw van de dilatatie voeg als volgt uitvoeren:
- Aangebrachte voegplaat in de dilatatievoegen van voldoende stijfheid ca. 30 mm onder bestrating
verwijderen
- Hechtvlakken stof en vetvrij maken.
- Aanbrengen primer SABA 9102 (2x)
- in de dilatatie voeg een flexibele polyethyleen (rolyfoam rol ) rugvulling klem plaatsen minimaal
3 mm groter dan de voeg.
- kit voeg aanbrengen en gladstrijken
06
Eisen aan de *droogtijd dilatatiekit is minimaal 4 dagen.
* Zie hiervoor ook de volgende bijlagen:
Infoblad 350 Aanbrengen SABA Sealer MB en SABA Sealer MB-T.pdf
Infoblad 003 Vochtmetingen en dauwpuntbepaling.pdf
16
Waterdoorlatende voeg
05
De waterdoorlatende voeg moet zijn van het type GeoPox en zijn van de leverancier Geobind of daarmee overeenstemmend. www.geobind.nl
De waterdoorlatende voeg aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
17
Cementvoeg
01
Het cementvoegmiddel moet zijn van het type Poltec 715 van leverancier Poltec Cement Technology of daarmee overeenstemmend.https://poltec.nl/
Gegevens dienen ingeleverd te worden ter goedkeuring: CE-markering, DoP formulier, verwerkingsvoorschriften, veiligheidblad etc.
Deze gegevens dienen aanwezig en afgegeven te worden aan directie minimaal 21 dagen voor aanvang werk.
Het cementvoegmiddel aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
02
Maatregelen nemen dat de dilatatievoegen niet vollopen tijdens het vullen van de cementvoegen.
Als dit wel het geval is, dient dat onmiddellijk verwijderd te worden.
18
Aanbrand - lijmlaag
01
De Aanbrand - lijmlaag moet zijn van het type Poltec 715 van leverancier Poltec Cement Technology of daarmee overeenstemmend.https://poltec.nl/
Met een toeslag van minerale oorsprong.
De aanbrand - lijmlaag aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.
4
Brandkraan
6
Bouwstoffen
21
Straatpot - ondertegel
01
Straatpot - ondertegel - boventegel die voor de brandkraan straatpot gebruiken worden, moeten van het type AVK Straatpot Purbra en AVK Pura Ondertegel zijn, van leverancier: AKV Nederland bv, of daarmee overeenstemmend.www.avknederland.nl
Lid 01 opnemen indien de bijdrage RAW-systematiek via het bestek wordt afgedragen, dus niet rechtstreeks door de opdrachtgever.
Op de inschrijvingsstaat moet dan een post zijn opgenomen '960010 bijdrage RAW-systematiek'.
02
Brandkranen binnen het werk dienen ter aller tijde toegankelijk te zijn.
Deze dienen in het werk door de aannemer vrijgehouden en gemarkeerd te worden.
84
Bijzondere verhardingen
0
Bijzondere verhardingen, algemeen
1
Begrippen
01
Grasbetontegels - grasklinkers
01
De grasbetontegel moet zijn van de leverancier @ of daarmee overeenstemmend. www.@.nl
@ Let op dat de soort tegels wel op het gebruik aansluiten. O.a. op de gleuven die erin zitten en de legrichting: fietsers @
Grastegel moet bestand zijn tegen beoogd gebruik, en volgens legvoorschriften leverancier aangebracht worden.
02
De @grasklinker@ moet zijn van het type Hydro Lineo van de leverancier leverancier StruykVerwo of daarmee overeenstemmend.www.struykverwoinfra.nl
@ Let op de 3 soorten van de grasklinker, legverband en of dat deze op het gebruik aansluiten @
6
Bouwstoffen
01
Natuurlijke halfverharding
01
@ Leverancier van de natuurlijke halfverharding is @ of daarmee overeenstemmend.
www.@
Er zijn 2 goedgekeurde halfverharingen in Tilburg:
- Stabilizer
- Padvast
Als er eventueel een andere soort toegepast wil worden, moet daarvan eerst de CE-markering opgevraagd worden, dit ter toetsing door de adviseur B&R - Verhardingen
02
Verwerking volgens verwerkingsvoorschrift leverancier, zie bijlage ##
@ Opbouw te bespreken met de Adviseur Verhardingen.
03
@ Machinaal aanbrengen:
- De halfverharding verwerken met asfaltspreidmachine en afwalsen (zonder trillen).
04
@ Handmatig aanbrengen:
- Handmatig verwerken met hark en licht aftrillen met een handtriller.
De leden van dit artikel in het bestek opnemen, indien bijvoorbeeld grof materiaal (met een grote waterdoorlatendheid) in een fundering van bijvoorbeeld een licht belaste verharding, zoals een fietspad, moet worden aangebracht.
05
Er mag in de aan te brengen halfverharding geen slakken (Hoogoven, LD-slaatslakken etc.) verwerkt zijn.
02
Achterhoeks padvast
01
Padvast® moet zijn van de leverancier Netterden Zand en Grind BV of daarmee overeenstemmend:
www.achterhoeks-padvast.nl/
02
Het moment van aanbrengen in over met de directie. (Afhankelijk van de weersomstandigheden)
- Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.
03
TTE® roosters
01
De TTE® roosters moeten zijn van het fabrikaat Hübner-Lee GmbH & Co. KG of daarmee overeenstemmend.www.huebner-lee.nl
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Vrij gedeelte na bestek
01
.....
.....
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Vrij gedeelte voor inschrijvingsdocumenten
01
.....
.....
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Inschrijvingsbiljet
Behoort bij:
Basisbestek
.....
I N S C H R I J V I N G S B I L J E T
De hierna te noemen inschrijver(s):
A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
C)
gevestigd te:
KVK-nummer:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
Basisbestek
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)
uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)
euro
(bedrag in letters)
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016
(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
Gedaan op
(datum), te
(plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)
(naam)
(functie)
B) (handtekening)
(naam)
(functie)
C) (handtekening)
(naam)
(functie)
Projectnaam: @@
Projectnummer: @@
Opdrachtgever: Ruimtelijke Uitvoering Gemeente Tilburg
Inschrijvingsstaat
Behoort bij:
Basisbestek
.....
I N S C H R I J V I N G S S T A A T
Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):
A)
gevestigd te:
B)
gevestigd te:
C)
gevestigd te:
(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)